首页 文档资料
总结范文

装修保证书(汇总19篇)

答:装修保证书(1)我方若承建贵行的采购、安装工程、维修、装修工程,我方将配备精兵强将,为你方服务,我将做到:1、遵守工程建设安全生产有关管理规定,建立完备的安全生产制度,严格按安全标准、操作规程组织施工,接受你方相关人员的监督检查,采取必要的安全防范措施,消除事故隐患,安排专职安全员,若出现安全事故,则由我方承担相应责任及发生的一切费用;2、遵守贵行制定的各项相关施工管理条例、制度及操作规程等,做到纪律严明,管理有序,有章有循;3、遵照执行你方上级主管部门的施工方案、技术要求、工程计划、进度安排、指示精神等情况;4、不违规操作,必须保证施工过程中持证上岗、依章行事、服从指挥、统一调度、安全施工;5、加强自身的安全意识,不随意与当地居民接触而引发不必要的纠纷;6、不酗酒闹事、聚众赌博,不参与当地色情、邪教等不健康活动;7、对在施工现场的劳务人员经常性的安全教育,并对他们的安全负责,若导致安全事故,概由我方承担相应责任及发生的费用;8、对车辆机具和劳动保护用品定期检查和必要的检验,保证其经常处于完好状态;9、在雨季或其它停工期间不擅离职守,遵守你方统一的工休制度和计划;10、加强施工管理与安全生产,严格遵守安全生产操作规程,坚决执行国家颁布的安全生产条例、制度及相关规定。11、在施工中若发现国防光缆和其他各种地下管线,提前通知你方与有关部门协商移位后,才继续进行施工。否则由我方承担全部责任及发生的一切费用。装修保证书(2)XX处:本人是XX栋X单元X楼X号X门面X电梯公寓的业主,现决定自行装修本人拥有的物业房屋,自觉缴纳XX元的装修保证金,在此特向物业管理中心驻XX办事处承诺:一、本人的房屋装修自觉接受物业管理中心驻XX办事处的监督和管理;二、本人自愿遵守《XX□住宅□门面室内装饰装修管理协议》和国家建设部《住宅室内装饰装修管理办法》的所有规定及其他有关装修的法律法规;三、本人装修的建筑垃圾一律实行袋装并从楼边搬到管理处指定的`垃圾堆放点并交纳建筑垃圾清运服务费,决不从阳台等处往下乱抛建筑垃圾,一经发现乱扔乱倒可按规定罚款,发现一次罚款XX元,在保证金中扣除;四、本人承诺装修时不改变和改动房屋结构(包括梁、板、柱、外墙、承重墙和室内墙等)不改变建筑物外观;五、厨房、卫生间、地面防水均已做闭水试验并检验合格,本人承诺装修时不破坏原有防水层,并再做一次防水,不将纸张、砂石、水泥及其他装修垃圾掉入下水管道。有任何装修质量问题和因装修造成上下住户管道渗水、墙面渗水的由本人负责,本人愿意承担一切责任和经济损失并及时进行善后处理,处理费用由本人承担,同时接受办事处的处罚和罚款;六、安装防盗网采用白色不锈钢材且不会突击墙面;七、在本处作业的装修人员保证服从物业管理中心的监督和管理,按规定的时间进出现场和进行特种作业;八、自觉交纳房屋装修管理XX元;九、本人装饰时,室内堆放材料(包括粗砂、细砂、石粉、水泥)总计不超过XX公斤,如超过XX公斤以上,装饰完工后,造成梁、板、墙开裂由我本人自行负责,与开发商及物管无关。承诺人:XXX时间:XX年X月X日装修保证书(3)一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:——————————————————————————————————————————————————————————————。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年;3、装修工程为年;4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;7、其他项目保修期限约定如下:—————————————————————————————————。—————————————————————质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。4、质量保修完成后,由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。XXX20xx年XX月XX日装修保证书(4)本着对住户负责、对社会负责的原则,本公司对提供销售的xx市xx区xx路xx号xx小区xx幢xx室住宅,在其结构、部件、设施、配套、维修等方面作出下列质量保证和承诺:一、本住宅建筑面积为xx平方米,其中公共建筑面积分摊xx平方米。二、本住宅系统具有相应资质单位设计,并经政府有关部门审定。三、本住宅通过xx市、区(县)建设工程质量监督部门验收合格。四、本住宅自签约后交付之日起,在正常使用情况下,各部位、部件保修内容与保修期:1.屋面防水层3年;2.墙面、楼面(含厨房和卫生间地面)、地下室、管道渗漏1年;3.室内墙面、顶棚抹灰层出现抹灰脱落、裂缝(顶层墙面温度裂缝除外)1年;4.室内地面空鼓开裂、大面积起砂1年;5.门窗安装不密闭,出现翘裂、五金件损坏1年;6.给排水、卫生洁具、电器开关、类具半年;7.管道堵塞2个月。五、因住户使用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不正当装修而造成的质量问题,本公司不承担保修责任;造成房屋质量受损或其他用户损失的,由责任人承担相应责任。六、住宅竣工后,在规定使用年限内正常使用情况下,经市有关专业主管部门鉴定,属危险房屋的将予以退还或调换。七、住户入住后,有关住宅质量的来信来访、投诉,本公司将直接或委托物业管理公司及时给予书面答复和妥善处理。八、如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量的,向所有地、市建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅配套建设质量的,向所在地、市住宅建设主管部门申请协调。九、本公司愿承诺的其他内容(略)。十、本保证书在住宅交付用户使用时提供,并作为住宅销售合同的附件,与合同具有同等法律效力。保证人:xx年xx月xx日装修保证书(5)一、工程质量验收本建筑工程已按现行国家建筑工程质量验收规范之规定进行了竣工验收,质量合格,并在长沙市建设工程质量监督站进行了竣工验收备案。二、保修和期限本建筑工程及附属设施发生质量问题时按附表所列范围和期限进行保修,在保修期内,由开发商负责安排相关施工单位完成保修工作。附表所列项目超过保修期限后,开发商将不再承担保修责任,客户可委托物业服务中心进行有偿维修服务,或自行安排处理。三、保修配合、监督与投诉客户应对保修工作予以配合,每项保修(维修)工作完成后,请客户配合验收并在相关表格上签字确认。如客户发现开发商及相关单位任何工作人员对保修工作推诿、拖拉、敷衍、不负责任或为难用户者,请即拨打客户服务热线电话4008000002进行投诉,开发商欢迎监督指导。四、开发商免责条款:1、具体项目已超过保修期限,或房地产买卖合同已约定不保修。2、因客户未遵守《住宅使用说明书》约定,使用不当或擅自改动结构、设备位置,或装修不当造成的质量问题。3、因客户自身原因延误保修造成的损失扩大部分。4、不可抗力因素引起的质量问题。装修保证书(6)本人是XX栋X单元X楼X号X门面X电梯公寓的业主,现决定自行装修本人拥有的物业房屋,自觉缴纳XX元的装修保证金,在此特向物业管理中心驻XX办事处承诺:一、本人的房屋装修自觉接受物业管理中心驻XX办事处的监督和管理;二、本人自愿遵守《XX□住宅□门面室内装饰装修管理协议》和国家建设部《住宅室内装饰装修管理办法》的所有规定及其他有关装修的法律法规;三、本人装修的建筑垃圾一律实行袋装并从楼边搬到管理处指定的垃圾堆放点并交纳建筑垃圾清运服务费,决不从阳台等处往下乱抛建筑垃圾,一经发现乱扔乱倒可按规定罚款,发现一次罚款XX元,在保证金中扣除;四、本人承诺装修时不改变和改动房屋结构(包括梁、板、柱、外墙、承重墙和室内墙等)不改变建筑物外观;五、厨房、卫生间、地面防水均已做闭水试验并检验合格,本人承诺装修时不破坏原有防水层,并再做一次防水,不将纸张、砂石、水泥及其他装修垃圾掉入下水管道。有任何装修质量问题和因装修造成上下住户管道渗水、墙面渗水的由本人负责,本人愿意承担一切责任和经济损失并及时进行善后处理,处理费用由本人承担,同时接受办事处的处罚和罚款;六、安装防盗网采用白色不锈钢材且不会突击墙面;七、在本处作业的装修人员保证服从物业管理中心的监督和管理,按规定的时间进出现场和进行特种作业;八、自觉交纳房屋装修管理XX元;九、本人装饰时,室内堆放材料(包括粗砂、细砂、石粉、水泥)总计不超过XX公斤,如超过XX公斤以上,装饰完工后,造成梁、板、墙开裂由我本人自行负责,与开发商及物管无关。装修保证书(7)xxx市住房和城乡建设委员会:xx房地产开发有限责任公司对今后开发住宅项目进行100%全装修的有关事项郑重承诺如下:一、在住宅交付使用前对新建商品住宅,保障性住房中的'公共租房和廉租住房全部装修,所有功能空间的固定面和管线全部铺装或粉刷完成。厨卫基本设施全部安装到位,墙面、地面、门窗、灯具安装完毕,所用建筑材料、部品符合安全、环保、节能要求,达到入住使用条件。二、实施住宅全装修与主体工程同步设计、同步施工、同步验收,尚可交付使用。实行建筑设计施工图与建筑装饰装修设计施工图一体化设计,实行新建住宅项目建筑主体工程和建筑装饰装修工程进行投标,明确住宅项目建筑装饰装修工程内容。三、全装修住宅房价中包含毛坯房价格和装修价格两部分,与购房者分别签订商品房预(销)售合同和委托装修协议,明确毛坯房价格和装修价格。合理控制装修成本,不通过提高装修价格等手段变相提价,增加购房者负担。按照“质量可靠、价格合理、规范运作、取信于民”的要求落实。向购房者交付已装修的成品住宅。四、严格执行《成品房装修技术标准》等国家、自治区技术标准、规范。在交房时向购房者提供装修质量保证书和装修、建筑材料环保认证书。包括装修明细表,装修平面图和主要材料及部品的生产厂家,并执行有关的保修期。在住宅使用说明书中载明设施设备相关指标,并明确使用方法和维护要求。特此承诺!装修保证书(8)xxx处:本人是x栋x单元x楼x号x门面x电梯公寓的业主,现决定自行装修本人拥有的物业,自觉缴纳x元的装修保证金,在此特向物业管理中心驻x办事处承诺:一、本人的房屋装修自觉接受物业管理中心驻x办事处的监督和管理;二、本人自愿遵守《x□住宅□门面室内装饰装修管理协议》和国家建设部《住宅室内装饰装修管理办法》的所有规定及其他有关装修的法律法规;三、本人装修的建筑垃圾一律实行袋装并从楼边搬到管理处指定的垃圾堆放点并交纳建筑垃圾清运服务费,决不从阳台等处往下乱抛建筑垃圾,一经发现乱扔乱倒可按规定罚款,发现一次罚款x元,在保证金中扣除;四、本人承诺装修时不改变和改动房屋结构(包括梁、板、柱、外墙、承重墙和室内墙等)不改变建筑物外观;五、厨房、卫生间、地面防水均已做闭水试验并检验合格,本人承诺装修时不破坏原有防水层,并再做一次防水,不将纸张、砂石、水泥及其他装修垃圾掉入下水管道。有任何装修质量问题和因装修造成上下住户管道渗水、墙面渗水的由本人负责,本人愿意承担一切责任和经济损失并及时进行善后处理,处理费用由本人承担,同时接受办事处的处罚和罚款;六、安装防盗网采用白色不锈钢材且不会突击墙面;七、在本处作业的装修人员保证服从物业管理中心的监督和管理,按规定的时间进出现场和进行特种作业;八、自觉交纳房屋装修管理x元;九、本人装饰时,室内堆放材料(包括粗砂、细砂、石粉、水泥)总计不超过x公斤,如超过x公斤以上,装饰完工后,造成梁、板、墙开裂由我本人自行负责,与开发商及物管无关。承诺人:x时间:x年x月x日装修保证书(9)XX处:本人是XX栋X单元X楼X号X门面X电梯公寓的业主,现决定自行装修本人拥有的物业房屋,自觉缴纳XX元的`装修保证金,在此特向物业管理中心驻XX办事处承诺:一、本人的房屋装修自觉接受物业管理中心驻XX办事处的监督和管理;二、本人自愿遵守《XX□住宅□门面室内装饰装修管理协议》和国家建设部《住宅室内装饰装修管理办法》的所有规定及其他有关装修的法律法规;三、本人装修的建筑垃圾一律实行袋装并从楼边搬到管理处指定的垃圾堆放点并交纳建筑垃圾清运服务费,决不从阳台等处往下乱抛建筑垃圾,一经发现乱扔乱倒可按规定罚款,发现一次罚款XX元,在保证金中扣除;四、本人承诺装修时不改变和改动房屋结构(包括梁、板、柱、外墙、承重墙和室内墙等)不改变建筑物外观;五、厨房、卫生间、地面防水均已做闭水试验并检验合格,本人承诺装修时不破坏原有防水层,并再做一次防水,不将纸张、砂石、水泥及其他装修垃圾掉入下水管道。有任何装修质量问题和因装修造成上下住户管道渗水、墙面渗水的由本人负责,本人愿意承担一切责任和经济损失并及时进行善后处理,处理费用由本人承担,同时接受办事处的处罚和罚款;六、安装防盗网采用白色不锈钢材且不会突击墙面;七、在本处作业的装修人员保证服从物业管理中心的监督和管理,按规定的时间进出现场和进行特种作业;八、自觉交纳房屋装修管理XX元;九、本人装饰时,室内堆放材料(包括粗砂、细砂、石粉、水泥)总计不超过XX公斤,如超过XX公斤以上,装饰完工后,造成梁、板、墙开裂由我本人自行负责,与开发商及物管无关。承诺人:XXX时间:XX年X月X日装修保证书(10)为了保障房屋的居住和使用安全,完善装修管理,维护广大业主的合法权益,使装饰、装修规范化,根据《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及有关装饰装修管理的法规,结合实际,制定本规定。小区内所有装饰装修活动有物业管理中心负责监督管理。一、装饰装修申报管理规定1、业主对其房屋进行装饰装修,应选择正规装修公司。装修前业主须持身份证原件、装修方案(包括装修平面图、水电线路图及其它文字说明材料等)和装饰装修施工单位的营业执照、资质证书随装饰装修施工单位负责人一道到物业管理中心申报,填写装修申请表格,办理装修申报手续。若为使用人装修房屋,使用人还需持业主同意其装修的书面文件和租房合同等文件到物业管理中心办理申请手续。2、室外装饰装修如店面、招牌、灯箱、防盗铁花艺、卷帘门等装饰工程,必须到物业管理中心申报,取得物业管理中心书面同意后方可施工。3、在办妥上述手续后方可进场施工。二、装饰装修相关费用交缴管理规定为保障小区环境,及时清理装修建筑垃圾,杜绝因装修施工不当和违规操作造成安全隐患,避免因装修施工影响邻里利益或影响环境、治安、消防、公共秩序等,装饰装修施工单位需向物业管理中心缴纳装修保证金。装饰装修施工单位必须缴清上述费用后,方可入场施工。如业主请有资质的正规装修公司装修,上述费用则由装修公司承担;业主自己设计和施工,其相应费用由业主自行承担。根据《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)中第七章第三十六条规定,建议业主选择具有相应资质的装修公司。三、装饰装修证照管理规定1、《装饰装修施工证》必须每户一证,加盖物业管理中心印章方可有效。2、装饰装修施工单位须将《装饰装修施工证》端正贴于防盗门内,以便物业管理中心现场查验。3、禁止施工证转借、转让、涂改或在与登记房号不相符的地方使用,违者证件予以没收,按无证施工相应条款处理。如施工工期延长,装饰装修施工单位应同业主一起或持业主同意延期期的证明在施工证有效期满前一天到物业管理中心办理延期手续。拒不办理延期手续的,物业管理中心有权没收过期的施工证,并按无证施工相应条款处理。4、保安员对进出小区的装饰材料厂严格按规定进行查证,无证者一概不行进出。5、物业管理中心人员将随时到施工现场进行检查,发现与本管理规定不相符的,将立即进行处理。四、装饰装修施工管理规定1、住宅室内装饰装修活动,禁止下列行为:(1)未经原设计单位提出设计方案,变动建筑主体和承重结构;(2)将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间;(3)扩大承重墙上原有的门窗洞口尺寸,拆除连接阳台的砖混凝土墙体;(4)损坏房屋原有节能设施,降低节能效果;(5)其他影响建筑结构和使用安全的行为。建筑主体,是指建筑实体的构构造,包括屋盖、楼盖、梁、柱、支撑、墙体、连接接点的基础等,承重结构,是指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传递给地基的主要结构构件和其连接接点,包括承重墙体、立杆、柱、框架柱、支墩、楼板、梁、屋架、悬索等。2、装修人从事住宅室内装饰装修活动,未经批准,不得有下列行为:(1)搭建建筑物、构筑物;(2)改变住宅外立面,在非承重外墙上开门、窗;(3)拆改供暖管道和设施;(4)拆改燃气管道和设施。本条(1)、(2)行为,应当经双城市城市规划管理处批准,本条(3)行为,应当经物业管理中心批准,本条(4)行为应当经燃气单位批准。3、严禁改变、损坏原有房屋的外貌,必须保持原有(外墙、门窗、阳台)造型和外观设计的材料、款式、颜色,违者必须立即恢复原状。4、不得改变原有进户门的颜色、大小、方向和位置,违者必须立即恢复。门窗严禁安装外置式防护栏及未经物业管理中心书面许可的其他任何户外设施,旨在维护整体的美观和统一。安装内置式防护栏应采用物业管理中心规定的统一款式和颜色。违者必须立即拆除。5、为保持楼宇的完美统一,禁止在楼宇外墙面增加或改变任何设施,如架设花架、晾衣架、阳台做外保温、改变外窗、落地门的规格及颜色等,禁止未经批准加装防盗铁艺,随意安装空调外机等行为。6、严禁在承重墙(纵横墙)、山墙、底框结构的底层抗震墙上破墙开洞、移动门窗位置、横向剔槽埋管。纵向剔槽深度控制在3cm以内。违者必须立即恢复。7、不得随意扩大或缩小门窗洞口尺寸(包括打掉窗台墙、窗间墙);不得损伤钢筋混凝土圈(过)梁和构造柱的受力性质;不得改变圈(过)梁上砌体材料的厚度;不得在钢筋混凝土梁下悬挂重物。违者必须立即恢复。8、严禁在楼面现浇、预制板上凿槽埋管、打洞。楼板底面吊顶承重支点应尽量设在周边的墙体上。超过设计标准或者规范增加楼面荷载的,应当经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案并审批。违者必须立即整改。9、严禁在二楼及二楼以上的楼面和阳台上增加填充材料,粘贴较重(如花岗石、大理石、红砖等)的楼面材料,房间内不得增设除木质、铝合金以外的任何隔墙,以免加大负荷或影响楼宇外观,违者必须立即整改。楼梯是房屋结构中重要的受力构件之一,在使用过程中不能超载,避免过大的冲击和振动,更不能在楼板上随意增砌隔墙。10、严禁拆改或移动污水管道,严禁改变厨房、卫生间排气孔的位置。违者必须立即修复。11、严禁私自改动厨卫间的防水层和上下水管、水表、地漏、便坑的位置。涉及破坏卫生间、厨房间防水层的,应当按照防水标准制定施工方案,并做24小时闭水试验。12、楼道为全体业主共同所有,任何业主或使用人不得在此进行装修、拆除、更改、摆放物品、粘贴、涂抹等行为。在向室内运送沙子、砖、水泥及其它装修材料时不得污染走廊的公共卫生,不得破坏地面、墙面或其它公共设施设备。如情节严重的,物业管理中心有权要求业主及当事人对走廊进行必要的清扫处理,必要时从装修保证金中扣除部分或全部款项。13、装修时应预留水表、煤气表、给排水及各种阀门、开关等的检修口。不得私自拆装煤气管接头、水表、暖气分户阀,有线电视、通讯等配套设施设备。14、严禁将垃圾或装修剩余的各种胶、油漆、水泥浆等杂物,投入排污管道。15、施工过程中如需临时更改装修方案,应立即到物业管理中心申报。严禁施工内容与报批方案不相符,违者必须立即补办手续,同时受到相应的处理。16、为保证小区外观整体和谐统一,各种阳光板、阳光棚、铝合金门窗、防盗铁艺、花架、保温设施等禁止入场,如有特殊原因,必须得到物业管理中心书面同意。17、运输装饰材料的车辆进出小区后必须按规定的线路限速行驶,严禁鸣笛、超速、乱停乱放,卸完材料后,立即清洁地面,随即离开。18、装饰装修施工单位的机动车进入小区必须停入指定的位置,施工人员自行车进入小区内应按指定位置和指定时间停放。19、装饰材料进入小区后,应立即搬运入户,不得堆放于公共道路或楼梯上。沙石在公共地方停放时间不超过2小时,并注意不要漏于暗沟内、井道中,以免造成堵塞。散落的沙石、水泥材料必须立即清扫干净。如有污染小区环境的行为,物业管理中心有权做出相应处罚。搬运材料进户,必须从楼道进入,不得从窗外或阳台上吊、拉入内,搬运时应小心谨慎,因涂料、胶水、油漆、油渍等造成大面积污染或做出相应的赔偿。20、施工用电器设备,严禁表外搭电,大功率用电应到物业管理中心申请临时用电登记,严禁超负荷用电,如超负荷用电造成公共设施设备或其他业主电器损坏,应承担相应的赔偿责任。21、严禁改动供热设施管线或擅自增加散热器数量,违者必须立即整改恢复原状。对擅自改动者,物业中心将不保证其供热效果并且不负责其供热设施的维修。如因擅自改动供热设施给业主及他人造成损失,将由改动者承担全部责任。22、施工期间,应爱护公共设备设施,如有损坏照价赔偿并恢复。一旦进场施工,室内一切设备、设施(如门窗、卫生洁具、水电系统等)发生故障,损坏责任由业主和装修施工单位共同承担。23、若因装修施工不当给毗邻造成损失,如上层漏水给下层住户造成损坏等,上层业主及装饰装修施工单位应负责赔偿和修复。修复期间不得懈怠,应承诺明确的整改完成时间。24、装修时不得覆盖或改变公用下水立、横管检视孔位。25、装修建渣、垃圾必须日结日清。搬运材料后,应立即清扫公共地方,拒不清扫者将由物业管理中心代为清扫,清扫费用在装修保证金中扣除。26、如遇政府行为的检查或参观和部分法定节日,物业管理中心将有权要求暂停施工,并以书面形式进行公示。27、施工时间为每周一至周五7:30—20:00,周六、周日为8:00—20:00,其中每天的12:00—14:00,严禁使用噪声较大的设备(如电锤、切割机、空压机等)。违者必须立即停止施工。28、施工人员应爱护环境卫生,不得随地吐痰,乱扔烟头、纸屑等杂物,严禁利用四邻的空置房大小便或堆放材料等,装修时必须关闭门窗,严禁高空抛物,违规者物业管理中心将对其处以50元以上的罚款,严重的`将没收其《装饰装修许可证》,并按无证的相应条款处理。施工人员应着装整齐、文明施工。29、遵守治安、消防管理规定,工作场地非工作人员不得入内,非工作时间不得在小区内留宿、逗留。严禁使用电炉、柴火等做饭、烧水。离开现场时,关好水电气阀。锁好门窗,若因离开时检查不力而对公共设施或其他业主造成损失的,装饰装修施工单位将接受处理,并承担赔偿责任。在装修现场,装饰装修施工单位应配备不少于2具的2Kg的干粉灭火器。30、任何单位和个人未经物业管理中心批准,严禁在小区内洽谈业务招揽生意,展示广告。任何装饰装修施工单位不得将单位的名称或电话展示于其他人可以看到的地方。31、搬运超长、超宽的装饰材料时,不得破坏地面和墙面,在运送颗粒、粉末等容易散落的建渣或材料时,应全部袋装后方可搬运。32、空调进入小区,必须到客户服务部办理空调入场手续,才能进场安装。空调应安装在物业管理中心指定的位置,并做好空调外机滴水处理。33、施工期间业主、装饰装修施工单位及施工人员应严格遵守政府有关法规和本文所载管理制度。34、所有违规违纪行为物业管理中心将立即予以处理,按规定的标准开据《违规违纪处理通知单》。35、装饰装修施工单位给小区造成损失或违反物业管理中心的规定的,除追究当事人的责任外,业主也负有连带责任。六、装饰装修退证管理规定1、装修结束后,由装饰装修施工单位负责人到物业管理中心办理退证退款手续,并需请业主在退款手续上签署装修质量意见。业主意见作为装修质量验收的主要依据。2、物业管理中心根据业主所报装修方案内容到现场进行查看,并做好记录,对违反装修管理规定的,装修保证金不予退还。3、检查无误后,将日常巡视记录、违规违纪处理情况附在退款手续后。4、物业管理中心根据验收意见收回施工证,按证照管理规定和违规违纪处理情况,核算出实退款金额。5、办妥上述手续后,装饰装修施工单位持交款收据和退款手续退款。消防管理规定为了加强小区的消防安全工作,预防火灾事故和消防隐患,切实保障人身和公、私财产的安全,根据《中华人民共和国消防法》和相关法律法规,结合实际,制定本消防管理规定。1、积极参加物业管理中心组织的各种消防安全学习及宣传活动,熟知报警电话119。2、本区域内所有消防通道必须保持畅通无阻,任何单位和个人不得以任何借口占用消防通道和在消防通道内乱堆乱放。3任何单位和个人不得有任何违反消防管理规定的行为,消防器材未经许可不得擅自挪动和挪用,不得破坏消防设施设备。4、本区域内所有单位和个人必须配合、支持消防人员进行消防检查。各商家应对本区域内的消防安全进行经常性自检,发现电源线路破损、老化及其它隐患时,应及时通报物业管理中心,协助进行整改。5、遵守安全用电管理规定,严禁超负荷使用电器,严禁乱拉电源线路,电器新产品、燃气用具的安装必须符合有关消防规定。需要使用各种大功率电器时,用书面报告物业管理中心,经同意后方可使用,使用完毕后必须及时拔掉电器电源插头。6、在本区域内进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业时,必须经物业管理中心批准,方可作业。7、禁止乱扔烟头,吸烟后烟头要即时熄灭。8、严禁携带易燃、易爆物品进入本区域。9、燃料及石油贮气切勿贮存过量,放置地点应远离火源。10、外出时或燃气使用后,请关闭燃气总阀。11、配合物业管理中心组织紧急状态下的疏散,火灾发生时应服从现场指挥员的指挥。12、任何单位和个人有责任保护火灾事故现场,协助消防机关和物业管理中心调查火灾原因。商服管理规定为了保证小区整体环境的整洁和立面统一协调,为您的经营和生活创造和谐有序的空间,特对商服做如下规定,敬请各位业主经营者配合和遵守:1、商服的租赁管理商服业主不论自行经营或转租给他人经营,均需到物业管理中心办理登记手续。转租时,双方必须一同将经营内容、租赁合同复印件以及承租人的相关资料交到物业管理中心备案。同时承租人须根据其经营管理内容,将《工商营业执照》、《卫生许可证》、《排污许可证》、《消防许可证》等相关证照上墙,复印件交物业管理中心建档备案。商服业主在转租商服时,应告知承租人本商服管理规定。2、商服的环境管理商服经营必须经国家相关部门的审批并取得经营许可证。商服经营产生的废气、废油、噪音等,必须符合国家标准,安装的净化设备设施在装修前须将方案报物业管理中心审批。如无可行措施,则应改营其它项目,未经许可不得擅自施工。如发现违规行为,物业管理中心将按照相关规定或依例进行处理。街沿上不得摆放货物(架)、桌椅、招贴、清洁用具等有碍环境秩序的物品或在街沿上经营、宣传、工作。商服所产生垃圾应集中投放到垃圾箱内。商服玻璃、广告、阶沿等请各位业主或经营者定期清洁,以与大环境相协调、统一。如自行清洁有难处,物业管理中心可提供有偿服务。商服店招、灯箱钢架及走线将由物业管理中心统一制作标准,业主或承租人施工时按此标准制作,其目的在于规范广告灯箱的统一和协调,使小区外观更整齐、美观。商服的防盗门需按物业管理中心规定的统一款式和颜色进行安装。商服经营人员或顾客的自行车、摩托车应停放在物业管理中心指定的位置。3、商服的安全管理为保证小区业主/使用人的安全,防止不法分子趁机进出小区,请商服使用人务必关闭后门。物业管理中心夜间虽有保安巡逻,但仍请商服经营者派人值守,防止不测。为保证消防安全,商服外设有消防栓或消防箱,业主或承租方在装修时应对商服的消防方案及人员培训做出具体安排,不得有消防隐患存在。业主、商服经营者及从业人员应遵守消防安全管理的有关规定。物业管理中心将不定期的对消防设备进行检查和对所有商服的经营者组织消防演习和消防知识培训,商服各经营户应积极参与。物业管理服务内容1、常规服务项目(1)公共设施维修养护楼梯间内外(含电子门)窗、声控灯日常维护养护、楼内公共蓄水池定期清洗、消毒、清疏和维修上下管道、化粪池、小区内的道路、景点、护栏、路灯(含电费)、公益性文体设施等日常维护。(2)保洁小区内庭院、道路以及楼宇内公共楼道在内的公共部分卫生清洁、生活垃圾清运及经常性的保洁。(3)绿化养护对绿化物进行定期修剪、施肥、浇水、喷药、更新保护绿化物生长。xxx20xx年xx月xx日装修保证书(11)一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:——————————————————————————————————————————————————————————————。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年;⒊装修工程为年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;⒌供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;⒎其他项目保修期限约定如下:—————————————————————————————————。—————————————————————质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。⒋质量保修完成后,由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。保证人:XXXXXXX年XX月XX日装修保证书(12)本着对住户负责、对社会负责的原则,本公司对提供销售的___市___区___路___号___小区___幢___室住宅,在其结构、部件、设施、配套、维修等方面作出下列质量保证和承诺:一、本住宅建筑面积为___平方米,其中公共建筑面积分摊___平方米。二、本住宅系统具有相应资质单位设计,并经政府有关部门审定。三、本住宅通过___市、区(县)建设工程质量监督部门验收合格。四、本住宅自签约后交付之日起,在正常使用情况下,各部位、部件保修内容与保修期:1、屋面防水层3年;2、墙面、楼面(含厨房和卫生间地面)、地下室、管道渗漏1年;3、室内墙面、顶棚抹灰层出现抹灰脱落、裂缝(顶层墙面温度裂缝除外)1年;4、室内地面空鼓开裂、大面积起砂1年;5、门窗安装不密闭,出现翘裂、五金件损坏1年;6、给排水、卫生洁具、电器开关、类具半年;7、管道堵塞2个月。五、因住户使用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不正当装修而造成的质量问题,本公司不承担保修责任;造成房屋质量受损或其他用户损失的,由责任人承担相应责任。六、住宅竣工后,在规定使用年限内正常使用情况下,经市有关专业主管部门鉴定,属危险房屋的将予以退还或调换。七、住户入住后,有关住宅质量的来信来访、投诉,本公司将直接或委托物业管理公司及时给予书面答复和妥善处理。八、如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量的',向所有地、市建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅配套建设质量的,向所在地、市住宅建设主管部门申请协调。九、本公司愿承诺的其他内容(略)。十、本保证书在住宅交付用户使用时提供,并作为住宅销售合同的附件,与合同具有同等法律效力。保证人:XXXXXXX年XX月XX日装修保证书(13)20**年装修质量保证书格式【1】根据国家和地方相关法律法规要求并结合本企业情况特制定质量保证书(以下简称质保书),本质保书内容包括保维修范围、保维修时限、消费者注意事项、相关维修流程与维修电话等。一、保维修范围:本企业签订装饰合同内的一切内容。1.水电隐蔽工程,保修十年。2.有防水要求的厨、卫部位,对企业采用半成品在现场制作装饰的部件,保修三年。3.按合同内容企业提供的小家电、卫浴设备等,按生产企业或行业规定实行保修。4.在保修期内的报修,除人为使用不当造成的将实行免费服务。5.出保修日期或范围的实行有偿服务装饰装修质量保证书范文。二、保、维修时限:1.水、电抢急修,按双方约定到现场,进行勘察、抢修,遇紧急情况下,4小时内(内环线内)到达现场。2.其它装饰部件的报修,按双方约定进入维修阶段。3.保、维修前本企业人员将出示整修处理单,并将维修内容予以约定,终身有偿服务本企业将收取人工费、材料费、列出材料、人工费清单,由消费者认可后即实施服务。三、下列事项不属于报修范围:1.消费者自备材料所产生的材料质量问题。2.消费者房屋的建筑质量、配套设施所产生的问题。3.消费者使用不当所产生的问题,如人为损坏地板或人为受潮。4.不可抗拒外力所产生的问题。5.消费者与施工队自行交易起草非企业合同的项目。6.施工完毕后,房宅3个月以上无人居住,造成室内过于干燥或室内缺少通风换气引起开裂等现象,或者是由于温度过高,发生地板起拱等现象。7.因空调、管道、生活用水滴、冒、漏水等原因造成地板变行。8.非正常手段清洁保养。9.漆面因外力受损。10.由于材料自然属性形成的变化。11.对上述不属于保养范围的事项,本企业实行有偿优质维修服务,以优惠价格提供优质服务,并出示维修收费标准。四、消费者注意事项;1.消费者应向企业所提供的报修电话所在部门进行保维修。2.请消费者妥善保管好本质保书。3.本企业服务部人员上门为您服务时,请出具本部质保书。4.当本企业服务人员服务结束后,由服务人员在质保书上作保修记录。5.整修完毕且质量达到要求,得到您的认可后,请在整修单上签字,以便本企业存档。客户姓名:联系电话:保修地址:施工单位(盖章):联系电话:20**年装修质量保证书格式【2】根据国家和地方相关法律法规要求并结合本企业情况特制定质量保证书(以下简称质保书),本质保书内容包括保维修范围、保维修时限、消费者注意事项、相关保维修流程与保维修电话等。一、保维修范围:本企业所签订的装饰合同内的相关内容:1、有/防水要求的厨房、卫生间的.防渗漏,保修___年。2、对企业采用半成品在现场制作装饰的部件,保修_____年。3、按合同内容由企业提供的小家电、卫浴设备等,按生产企业或行业规定实行保修。4、在保修期内的报修,除人为使用不当造成的将实行免费服务。5、超出保修日期或范围的实行有偿服务。二、保维修时限1、水、电抢急修,按双方约定到现场,进行勘察、抢修,遇紧急情况下,三小时内(内环线内)到达现场。2、其它部件的报修,按双方约定进入维修阶段。3、保维修前本企业人员将出示保维修处理单,并将保维修内容予以约定。4、提供有偿维修服务的,本企业将收取人工费、材料费,并列出材料、人工费清单,由消费者认可后实施服务。三、下列事项不属于保修范围:1、消费者自备材料所产生的材料质量问题。2、消费者房屋的建筑质量、配套设施所产生的问题。3、消费者使用不当所产生的问题。4、不可抗拒外力所产生的问题。5、消费者与施工人员私下交易的项目。6、施工完毕后,居室较长时间无人居住和保养,造成室内空气过于干燥或潮湿,温度过高或过低等,或发生意外情况,如:火烧、浸水、外力损伤等,而引起的质量问题。7、由于材料自然属性形成的变化。8、对上述不保修范围的事项,本企业实行有偿维修服务,并明示维修收费标准。四、保维修注意事项:1、消费者应向企业所提供的报修电话所在部门进行维修。2、为维护消费者保维修权益,消费者妥善保管好质保书。3、本企业服务人员上门服务时,消费者应出示质保书。4、当本企业服务人员服务结束后,由服务人员在质保书上作保维修记录。5、保维修完毕且质量达到要求,请消费者在保维修单上签字,以便企业存档。保维修电话:____________________________________建筑装饰工程有限公司______年____月_____日装修保证书(14)一、保维修范围:本企业所签订的装饰合同内的相关内容:1、有/防水要求的厨房、卫生间的防渗漏,保修五年。2、对企业采用半成品在现场制作装饰的部件,保修二年。3、按合同内容由企业提供的小家电、卫浴设备等,按生产企业或行业规定实行保修。4、在保修期内的报修,除人为使用不当造成的将实行免费服务。5、超出保修日期或范围的实行有偿服务。二、保维修时限1、水、电抢急修,按双方约定到现场,进行勘察、抢修,遇紧急情况下,三小时内(内环线内)到达现场。2、其它部件的报修,按双方约定进入维修阶段。3、保维修前本企业人员将出示保维修处理单,并将保维修内容予以约定。4、提供有偿维修服务的,本企业将收取人工费、材料费,并列出材料、人工费清单,由消费者认可后实施服务。三、下列事项不属于保修范围:1、消费者自备材料所产生的材料质量问题。2、消费者房屋的建筑质量、配套设施所产生的`问题。3、消费者使用不当所产生的问题。4、不可抗拒外力所产生的问题。5、消费者与施工人员私下交易的项目。6、施工完毕后,居室较长时间无人居住和保养,造成室内空气过于干燥或潮湿,温度过高或过低等,或发生意外情况,如:火烧、浸水、外力损伤等,而引起的质量问题。7、由于材料自然属性形成的变化。8、对上述不保修范围的事项,本企业实行有偿维修服务,并明示维修收费标准。四、保维修注意事项:1、消费者应向企业所提供的报修电话所在部门进行维修。2、为维护消费者保维修权益,消费者妥善保管好质保书。3、本企业服务人员上门服务时,消费者应出示质保书。4、当本企业服务人员服务结束后,由服务人员在质保书上作保维修记录。5、保维修完毕且质量达到要求,请消费者在保维修单上签字,以便企业存档。保维修电话:xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx建筑装饰工程有限公司xxxx年xx月xx日装修保证书(15)有关装修工程的服务保证书1保修期内的售后服务1.1保修服务范围1)保修的内容按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》《工程质量保修书》中的规定执行。2)对于工程承包范围内的施工项目,自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段,凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成的工程实体损坏,我公司将无条件进行保修。3)由于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷,或已超出工程质量保修期限的问题,我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。4)因不可抗力,包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程造成的破坏,与业主协商后确定修复办法,并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。1.2保修期限1、根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的`规定,确定工程质量保修期限,并根据工程《建设工程质量管理条例》中规定执行。1)地基基础和主体结构工程,为设计文体规定的该工程的合理使用50年。2)屋面防水工程,有防水要求的房间和外墙有防渗漏,为5年。3)电气系统,给排水管道,设备安装为2年。4)装修工程为2年。2、工程保修及服务承诺1)我单位对所提供的产品及施工自投入使用之日起,严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行。2)严格贯彻公司的质量方针,本着客户至上的原则,服务热情,周到,随叫随到。3)建立回访制,进行定期、不定期回访,每年内工程回访不少于五次,认真听取建设单位意见,并形成回访记录。4)建立维修工程专班专人负责制,由公司工程部、技术部派人负责。5)按照工程维修事件的紧急程度确定事故处理办法,并做到以下几点:a、在保修期内,成品一旦出现问题,我公司免费提供所需的工作人员和材料进行维修。承诺接到业主的维修通知后24天内进入处理,并针对现场破坏程度制定相关处理方案,得到业主同意后,对工程进行维护修复工作。b、我公司在保修期内负责对成品进行日常一般性的定期维修保养,同时提供日夜24小时随传随到的紧急维修服务。c、在收到紧急事故招唤时,我公司在正常工作时间于4小时之内到场进行抢修工作;在非工作时间于6小时之内到场进行抢修工作。6)工程保修原则及计划a、工程保修原则1在保修期间,我方将依据工程合同,本着“对用户服务,向业主负责,让用户满意”的认真态度,以有效的制度及措施作保证,以优质迅速的维修服务维护用户利益。2在保修期内由于本身质量原因造成的任何损伤和损坏,我公司将对有缺陷的部位进行无偿修理与更换,并承担由此而引起对建设单位的直接损失。b、工程保修回访计划1、交工后三个月即进行工程回访,一年内再不定期回访二次,满一年再进行三次回访,并对存在的问题形成文字记录,制定方案,并进行彻底的整改。2、回访期间对存在的任何质量问题进行整改,本着客户至人,服务热情的原则,及时对工程存在质量问题进行整改,直至业主满意。3、落实保修期内和售后服务措施:每3个月进行质量回访,最终形成回访记录,做到及时的解决问题。综上所述,我公司郑重承诺,在工程质量保修阶段,我单位将本着用户至上的原则,让业主满意。客户的满意和支持,将是我单位的生存源泉之水,在工程施工、质量保修阶段,我单位将始终如一的为业主服务。公司名称:建筑装饰有限公司日期:××年×月装修保证书(16)建筑和装饰装修工程质量保证书在日新月异的现代社会中,越来越多人会去使用保证书,保证书是以集体或个人名义以一种较为强烈的态度向上级组织、领导或个人表决心下保证时所使用的一种书信。你知道怎样写保证书才能写的好吗?以下是小编整理的建筑和装饰装修工程质量保证书,希望能够帮助到大家。发包人(全称):_______________承包人(全称):_______________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对___________(工程全称)签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:________________________________________。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的'防渗漏为______________年;⒊装修工程为____________年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;⒎其他项目保修期限约定如下:________________________________质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。⒋质量保修完成后,由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项:____________________________________。本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。发包人(公章):承包人(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):___年___月___日___年___月___日装修保证书(17)装修保证书我们眼下的社会,接触并使用保证书的人越来越多,有效的保证书只能基于自己有权处分的物进行处分,不能因此侵犯他人的合法利益。写起保证书来就毫无头绪?下面是小编精心整理的`装修保证书,希望对大家有所帮助。一、业主住宅如需装修,须填写装修审批表向万达公寓管理处提出申请,同时提供装修项目、装修平面设计图、及复印件,经管理处同意方可进行装修。二、装修施工队进场前,需到管理处办理进场装修手续。施工队需提供施工单位有效证明、施工人员名单、身份证复印件及一寸照片二张,指定施工责任人(联系人或通信方式),装修时需动用电或烧焊则需施工人员的相关证件(电工证、焊工证、动火证复印件)。经管理处同意后办理临时出入证(交纳出入证工本费每证5元及押金10元),方可进场施工。三、业主要保证按装修审批同意的内容及图纸施工,不得擅自改变项目,特别是不能破坏原建筑主体结构及外立面不得有造成危害大楼安全和影响邻居正常生活的情况(如渗漏、墙体、地板开裂、穿孔等)。如有发现,业主应无条件给予维修,严重违反则由政府有关部门处理。四、不改动进、排水管、排污管、煤气管、地热分水器的原走向和位置,不封闭进、排水口、排污管和地热分水器的检查口,如有影响进、排水、排污管道、煤气管、地热分水器畅通、影响今后检修和维护,业主则无条件负责排除、维修及恢复原状。五、不得乱接公共电源和水源,业主住宅电表前、水表前未经管理处书面同意,严禁改动,烧焊动火前要注意安全,做好放火措施(施工时要配备一个标准3公斤以上的手提灭火器),违者造成后果严重,业主无条件负全部责任。六、业主住宅装修时间定为:8:00至12:00,下午14:00至20:00时。装修工程期间,要确保安全施工及文明施工,非施工时间不得有施工噪音,施工杂物及物件不得高空坠落,不得住楼内外及公共场所乱抛余泥、垃圾,在公共场所遗留的余泥、垃圾及杂物业主要负责清理干净。违反规定管理处第一次给予口头批评及送违章通知单,第二次违反则发出扣罚施工违规通知单。每项、次扣罚施工押金50元整。经劝阻二次无效,第三次继续高空坠物罚施工押金500元。七、使用电梯运送施工材料、垃圾其高度不得超过2.1米,重量不超过1000公斤。垃圾搬运应用包装袋密封,不得随地遗留,并听从管理人员指挥,按指定地点堆放,每次杂物、垃圾当天要即时清走,违者扣罚施工押金50元,搬运材料及清理杂物时应文明工作,不得损坏电梯设备及立面材料,不得碰、损公共墙体立面,违者业主无条件进行维修及恢复原状。八、工时如有违反,公寓管理处有权采取必要措施予以纠正,直到禁止施工。对违反条款的行为所造成后果,业主应承担由此引起的一切经济及法律责任。九、业主交纳的施工押金在工期完成后,业主使用三个月后并证实未因施工质量而影响其它业主条件下,凭施工押金收据到管理处取回押金本金。十、此保证书由业主、管理处各执一份,签字确认后生效。业主(签名):施工责任人(签名):管理处(签名、盖公章):年月日装修保证书(18)下面是由小编为大家收集整理的装修质量保证书格式及范例,欢迎阅读!装修质量保证书格式及范例【1】例文装饰装修质量保证书根据国家和地方相关法律法规要求并结合本企业情况特制定质量保证书(以下简称质保书),本质保书内容包括保维修范围、保维修时限、消费者注意事项、相关维修流程与维修电话等。一、保维修范围:本企业签订装饰合同内的一切内容。1.水电隐蔽工程,保修十年。2.有防水要求的厨、卫部位,对企业采用半成品在现场制作装饰的部件,保修三年。3.按合同内容企业提供的小家电、卫浴设备等,按生产企业或行业规定实行保修。4.在保修期内的报修,除人为使用不当造成的将实行免费服务。5.出保修日期或范围的实行有偿服务装饰装修质量保证书范文。二、保、维修时限:1.水、电抢急修,按双方约定到现场,进行勘察、抢修,遇紧急情况下,4小时内(内环线内)到达现场。2.其它装饰部件的报修,按双方约定进入维修阶段。3.保、维修前本企业人员将出示整修处理单,并将维修内容予以约定,终身有偿服务本企业将收取人工费、材料费、列出材料、人工费清单,由消费者认可后即实施服务。三、下列事项不属于报修范围:1.消费者自备材料所产生的材料质量问题。2.消费者房屋的建筑质量、配套设施所产生的问题。3.消费者使用不当所产生的问题,如人为损坏地板或人为受潮。4.不可抗拒外力所产生的问题。5.消费者与施工队自行交易起草非企业合同的项目。6.施工完毕后,房宅3个月以上无人居住,造成室内过于干燥或室内缺少通风换气引起开裂等现象,或者是由于温度过高,发生地板起拱等现象。7.因空调、管道、生活用水滴、冒、漏水等原因造成地板变行。8.非正常手段清洁保养。9.漆面因外力受损。10.由于材料自然属性形成的变化。11.对上述不属于保养范围的事项,本企业实行有偿优质维修服务,以优惠价格提供优质服务,并出示维修收费标准。四、消费者注意事项;1.消费者应向企业所提供的报修电话所在部门进行保维修。2.请消费者妥善保管好本质保书。3.本企业服务部人员上门为您服务时,请出具本部质保书。4.当本企业服务人员服务结束后,由服务人员在质保书上作保修记录。5.整修完毕且质量达到要求,得到您的认可后,请在整修单上签字,以便本企业存档。客户姓名:联系电话:保修地址:施工单位(盖章):联系电话:【2】格式根据国家和地方相关法律法规要求并结合本企业情况特制定质量保证书(以下简称质保书),本质保书内容包括保维修范围、保维修时限、消费者注意事项、相关保维修流程与保维修电话等。一、保维修范围:本企业所签订的装饰合同内的相关内容:1、有/防水要求的厨房、卫生间的防渗漏,保修___年。2、对企业采用半成品在现场制作装饰的部件,保修_____年。3、按合同内容由企业提供的小家电、卫浴设备等,按生产企业或行业规定实行保修。4、在保修期内的报修,除人为使用不当造成的将实行免费服务。5、超出保修日期或范围的实行有偿服务。二、保维修时限1、水、电抢急修,按双方约定到现场,进行勘察、抢修,遇紧急情况下,三小时内(内环线内)到达现场。2、其它部件的报修,按双方约定进入维修阶段。3、保维修前本企业人员将出示保维修处理单,并将保维修内容予以约定。4、提供有偿维修服务的,本企业将收取人工费、材料费,并列出材料、人工费清单,由消费者认可后实施服务。三、下列事项不属于保修范围:1、消费者自备材料所产生的材料质量问题。2、消费者房屋的建筑质量、配套设施所产生的问题。3、消费者使用不当所产生的问题。4、不可抗拒外力所产生的问题。5、消费者与施工人员私下交易的项目。6、施工完毕后,居室较长时间无人居住和保养,造成室内空气过于干燥或潮湿,温度过高或过低等,或发生意外情况,如:火烧、浸水、外力损伤等,而引起的质量问题。7、由于材料自然属性形成的变化。8、对上述不保修范围的事项,本企业实行有偿维修服务,并明示维修收费标准。四、保维修注意事项:1、消费者应向企业所提供的报修电话所在部门进行维修。2、为维护消费者保维修权益,消费者妥善保管好质保书。3、本企业服务人员上门服务时,消费者应出示质保书。4、当本企业服务人员服务结束后,由服务人员在质保书上作保维修记录。5、保维修完毕且质量达到要求,请消费者在保维修单上签字,以便企业存档。保维修电话:____________________________________建筑装饰工程有限公司______年____月_____日装修保证书(19)安全保证书范文一:甲方:乙方:一、进场施工许可:乙方所承包的装修施工项目,须经甲方审批并签署本责任书后,方可办理进场施工手续,否则甲方有权禁止乙方入场施工。二、施工人员管理:1、乙方项目经理(现场负责人)负责施工现场的管理工作,并负责与甲方协调本责任书执行过程中出现的问题。2、乙方必须保证所属施工人员未涉嫌犯罪案件,并提供齐全的身份证件,否则甲方有权扣留嫌疑人并交由公安机关处理。3、进场施工人员必须按照有关管理规则办理相关证件。4、乙方所属施工人员进出甲方时,应主动服从甲方门岗查验、登记,接受保安员巡查。5、乙方所属施工人员不得冒用、转借、涂改或损毁施工证件,不得使用过期证件,一经发现,甲方有权没收证件、劝离施工现场。6、每日规定时间内施工结束后,施工人员应立即撤场,不得无故逗留,不得从事与施工内容无关的活动。三、施工时间管理:为规定施工时间,如有特殊情况将另行约定。对违反施工时间规定的,甲方有权要求停工并处以50—500元罚款。四、施工现场管理:1、乙方施工现场安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,依据国家有关建筑施工安全管理规定,严守操作规程、技术规范,落实安全措施。2、乙方施工现场各工种作业,必须符合与甲方签署的协议内容;如有违反,甲方有权责令停工。3、乙方施工区域应封闭管理,按相关要求围上围板等,不得影响周边单位整体形象;所有施工器材进场后,由施工单位自负保管责任,如有丢失、损坏,甲方概不负责。4、乙方施工人员撤场前,应配合甲方进行内部设施安全检查,确认无误后,将所有乙方自有设施撤离施工区域。5、未经甲方允许,乙方不得使用施工现场以外水、电设施,不得在施工现场以外存放施工器材或工程垃圾。6、对违反施工现场管理规定的乙方或其所属施工人员,甲方有权要求其缴纳50-500元违约金,直至责令其停工。五、消防安全管理:1、甲方为装修施工消防安全监管方,乙方为装修施工执行方,双方均应严格遵守国家的法律、法规和北京市各项治安、消防安全管理制度,自觉接受执法和主管部门的检查。2、乙方负责其所承包装修区域内的治安、消防安全工作。并于施工前明确指定现场消防安全责任人,并通知甲方其具体职务及联系方式等。3、乙方负责对其进场人员进行经常性的防火知识教育,包括火灾报警程序、消防器材使用方法、施工动火程序规定等;乙方需于施工现场配备适量灭火器材及消防用水。4、施工现场非吸烟区域严禁吸烟,违者甲方有权处罚。5、乙方需加强施工用电的管理工作。乙方因施工需要,拉接临时电线或使用电热工具必须经甲方批准;必须坚持每天检查施工用电情况,并于每日施工结束后关闭电源。6、乙方需加强对易燃易爆的物品的管理工作。乙方需严格控制稀料、汽油、气瓶等易燃易爆物品进入施工现场,如有需要必须经甲方保安部门批准并由乙方指定专人、专室保管,当天施工使用剩余易燃易爆的物品不得在施工现场存放。7、乙方应严格施工现场的管理,所有的装修材料须符合消防规范的要求,材料应码放整齐,刨花等易燃易爆垃圾应及时清除。8、乙方应随时接受甲方安全部巡查人员的监督检查,对存在的不安全隐患立即整改。9、乙方应制定“安全防火制度”,由乙方负责人负责监督执行,并经常进行安全教育和安全检查,发现不安全隐患和问题应立即解决,解决不了的应立即采取有效安全措施,并上报甲方。10、施工时,必须及时清理施工现场的易燃易爆物品,动用明火事先申请审批·办理“动火证”,作业时配备足够的消防器材,并有专人负责看管,作业后认真清理现场,不留火险隐患。11、施工现场的灭火器材必须摆放明显位置,不得挪做它用。12、保证施工用电安全,各种电器的安装必须由持证电工操作,严禁乱拉电线和超负荷用电,下班时对作业部位进行安全检查,拉闸断电。13、严禁使用电炉、电取暖具,室内照明禁用碘钨灯,各种照明灯必须与易燃物有0.5米的距离。14、乙方应指定一名现场施工人员负责日常安全保卫工作,施工人员应妥善保管好私人财务,严禁私拿公物,未经批准不得动用与本工种施工无关的设备、材料等物品。15、凡施工所需的各种用电设备及动用明火,须在使用前做好防范措施。施工人员须随身携带各种特殊工种的上岗证、许可证,以备检查。六、事故责任乙方保证会严格执行《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》以及责任书相关规定,坚决落实施工安全管理,保证生产处于最佳安全状态,在施工过程中,保证杜绝伤亡、火灾等安全事故。若属乙方或乙方工作人员原因造成的一切安全事故,概由乙方承担责任,甲方将报请安全监察主管部门追究其法律责任。以上未尽事宜,双方根据国家法律、法规协商解决。甲方:签字(盖章)年月日乙方:签字(盖章):年月日安全保证书范文二:我方若承建贵行的采购、安装工程、维修、装修工程,我方将配备精兵强将,为你方服务,我将做到:1、遵守工程建设安全生产有关管理规定,建立完备的安全生产制度,严格按安全标准、操作规程组织施工,接受你方相关人员的监督检查,采取必要的安全防范措施,消除事故隐患,安排专职安全员,若出现安全事故,则由我方承担相应责任及发生的一切费用;2、遵守贵行制定的各项相关施工管理条例、制度及操作规程等,做到纪律严明,管理有序,有章有循;3、遵照执行你方上级主管部门的施工方案、技术要求、工程计划、进度安排、指示精神等情况;4、不违规操作,必须保证施工过程中持证上岗、依章行事、服从指挥、统一调度、安全施工;5、加强自身的安全意识,不随意与当地居民接触而引发不必要的纠纷;6、不酗酒闹事、聚众赌博,不参与当地色情、邪教等不健康活动;7、对在施工现场的劳务人员经常性的安全教育,并对他们的安全负责,若导致安全事故,概由我方承担相应责任及发生的费用;8、对车辆机具和劳动保护用品定期检查和必要的检验,保证其经常处于完好状态;9、在雨季或其它停工期间不擅离职守,遵守你方统一的工休制度和计划;10、加强施工管理与安全生产,严格遵守安全生产操作规程,坚决执行国家颁布的安全生产条例、制度及相关规定。11、在施工中若发现国防光缆和其他各种地下管线,提前通知你方与有关部门协商移位后,才继续进行施工。否则由我方承担全部责任及发生的一切费用。法定代表人或委托代理人:二0xx年十月十日

1回答
2023-02-06

学生实习安全责任书(集合10篇)

答:学生实习安全责任书(1)针对目前社会治安、交通安全及其他不安全因素增多的实际,为确保学生有效的完成教学实习,成都理工大学工程技术学院土木工程系与实习学生就生产实习期间的安全达成如下共识,并签定本安全责任书。1.遵守国家法律、社会公德和校纪校规,遵守实习纪律,言行不能有损大学生形象;2.遵守交通法规,注意铁路、公路交通安全;3.认真接受带队指导教师、工地指导教师的安全教育,进入工地施工现场前,认真领会工地各项安全规章制度和安全措施,认真听取工程技术人员对工人班组的安全技术交底。4.牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,熟识安全标志,进入施工现场要带好安全帽,穿好工作鞋。5.发现不安全隐患,要及时通知有关人员,同学之间要互相关照,不得只顾自己而不顾他人。6.工地实习期间严禁吸烟喝酒,不得在工地作业区内玩耍、嬉笑、追逐、打赌,以防无故相碰、意外滑倒和误入危险区域等。7.注意休息和调养,防止生理和心理的过度疲劳。进入现场时,要坚持充沛体力。若有头痛、头晕、乏力、心率过快等病症时,严禁进入作业区域;有恐高症的同学不得进入高空作业区域。要善于稳定情绪,控制自己。在情感激昂、心情不安、身心不支的情况下,不得进入施工作业区域。8.不得不懂装懂、自作聪明、自以为是,未经许可,不准任意使用、触动规定外的机械装置和电器设备,以防违章操作,电器漏电,而诱发事故。9.要按规定使用劳保用品,如接触毒性,腐蚀物品要戴隔离手套,在耀眼强光下操作要戴上墨镜,出入黑暗场所要随身携带手电筒。10.出入工地和作业区域要走有护棚的安全通道。上下楼和登高要走有可靠安全保障的通道,如已完成并使用的楼梯道。不得在未经防护的阳台之间、外脚手架等非规定通道攀登,更不能利用起重机臂架等施工设施攀登。可供人上下的梯子应有护栏护手,梯脚的基座应坚实,不得垫高使用。斜梯子上端应有固定措施,踢脚下应有防滑措施。脚手踏板应平稳、牢固,在上面行走时要注意力集中,防止踏空或踏上挑头板。11.实习学生必须在工地技术人员指导下参与临边作业,不得在无防护措施的临边处逗留。12.不得依靠防护栏和在护栏处拥挤。无覆盖洞口处有坠物造成伤害的危险,应注意保护自己。13.乘坐人货两用电梯要服从司机师傅指令,电梯门关闭后,才允许开动;电梯停稳后,电梯门才允许打开,严禁超载,以防坠落事故。14.井道四周应全封闭防护,严禁将头,手及物料伸入。15.在起重机落物半径内,行走要按画出的专门路线,不得进入吊装禁区,严禁在起重机臂或正在吊装的构件下穿过或逗留,以防重物坠落,砸伤人员。16.实习学生不得参与在无隔离措施情况下上下交叉作业。17.实习学生不得进入拆除模板、拆卸脚手架等监护区域。18.不得在高空作业的正下方作业或通过。19.要注意施工现场架设的低压电线和用电设备的用电安全,防止因电线破皮,设备接地不良等因素,造成漏电,伤及自身。严禁在高压线下停留,谨防起重机操作失误,触及电线,发生危险。20.实习学生不得进入变电室、配电室、易燃易爆物品仓库。21.油库、油漆仓库等挂牌禁火区域禁止一切可引起明火的火种进入。施工中动用明火,如电焊、气焊等挂牌禁火区域,禁止一切可引起明火的火种进入。施工中动用明火,如电焊、气焊等,在动火时必须派监护人员值班,高空明火作业,必须在其下方采取隔离措施,不得使火种从高空散落。22.施工中一切伸向高空的金属架子、机械和超过30M的建筑,都应设置防雷装置和接地装置,但雷雨天,实习学生应注意不要进入高空作业区,不要接触塔吊等设备,不要接打手机电话。23.雨雪天或进入潮湿作业区域,要注意防滑,防冻。遇到大风、暴雨、浓雾等恶劣气候时,实习学生不得进入施工作业现场。24.学生个人联系单位进行实习的,由实习接收单位负责学生实习期间的安全管理,学生出现一切不良后果和损失(包括人身伤害事故),学院概不负责;25.本责任书安全责任的主体是学生本人,学生应该自觉全面遵守执行有关规定;学生家长要主动配合指导教师对子女进行安全教育;如学生在实习期间,由于违反操作规程,麻痹大意,不遵守上述规定及其它安全规定等原因,所造成的后果和损失(包括人身伤害事故),学院不承担任何法律和经济责任;26.本责任书经学生签字后生效,有效期至学生生产实习课程结束。学生手写签名:日期:年月日学生实习安全责任书(2)本人由于想提高社会实践锻炼能力原因,申请离校到*公司单位实习,离校时间为20xx年10月9日至20xx年1月13日,并承诺如下:1.本人将严格履行学院离校审批程序,经学院相关部门审核批准后才离校;2.按规定时间到实习单位实习,如需调换实习单位,需及时通知本人辅导员或校内毕业指导教师;3.到岗两天内报告本人辅导员和毕业指导教师,并留下本人可及时联系的通讯方式,保证每周至少一次通过电话、QQ、短信等方式与本人辅导员或毕业指导教师保持联系;4.自觉遵守国家法律法规,遵守实习单位和学校的规章制度,不做有损实习单位形象和学校声誉的事情,不参与一切违法犯罪活动;5.提高安全防范意识,因违章操作造成本人及单位人员发生人身事故或给用人单位的造成财产损失,由学生本人和单位协商解决;6.校外实习或途中,要特别注意人身安全,若出现交通安全等意外事故,本人承担全部责任;7.学生实习结束,应按规定时间返校。如有其它原因不能返校的,需及时通知本人辅导员或校内毕业指导教师说明情况,在征得同意的情况下才能延期返校,并办理相关手续。如学生本人擅自延期返校,期间发生的安全事故或人身伤害、财产损失事故,学校不承担任何责任;8.学生实习期间,在校内外发生违法犯罪、扰乱社会治安行为的事件,本人承担全部责任;9.学生实习期间,在学校管理职责范围外,因学生本人或他人行为造成的安全事故或人身伤害、财产损失事故的,学校不承担任何责任;本人将严格履行以上承诺,如有违反,愿意承担相应的责任,并按学校相关规定接受处理。学院(部)信息工程学号:班级:学生签字:家长签字:院部签字(盖章):联系电话:联系电话:年月日学生实习安全责任书(3)1、毕业顶岗实习期间本人服从实习单位和学院领导、老师的管理,听从安排,努力工作。严格遵守实习单位的各项规章制度,不作有损于企业和学院形象的事。2、本人毕业顶岗实习时间自xx年xx月xx日起,保证按时回校参加毕业论文答辩等事宜。3、本人毕业顶岗实习期间做到按时上下班,不擅离工作岗位。不抽烟,不喝酒,不发生打架骂人等恶性事件,做一个讲文明,守公德的毕业生。4、本人不得擅自向实习单位提无理意见和要求,有问题可向实习指导老师或辅导员老师反映,由老师视具体情况出面进行协商,解决。5、增强安全意识,实习期间如因个人原因(过错或过失)造成人身伤害,由本人承担全部责任。6、实习期间,本人应服从实习单位的管理,定时与实习指导老师或辅导员老师联系,汇报个人工作情况。7、本人实习期间如发生违纪违法事件,按学校管理规定和有关法律、法规接受相应的处罚。8、本人实习期间保证按时完成学校安排的学习任务和工作。9、本人已认真阅读《嘉兴南洋职业技术学院毕业顶岗实习责任书》,已领会其精神,并自愿签订本责任书。学生(签名)嘉兴南洋职业技术学院20xx年11月学生实习安全责任书(4)本人因自联实习,申请离校到实习,离校时间为20xx年2月至,并承诺如下:1、本人将严格履行学院离校审批程序,经学院相关部门审核比准后才离校;2、按规定时间到实习单位实习,如需调换实习单位,需及时通知本人辅导员;3、到岗两天内报告本人辅导员,并留下本人可即联系的通讯方式,保证每周至少一次通过电话、QQ、短信等方式与辅导员保持联系;4、自觉遵守国家法律法规,遵守实习单位和学校的规章制度,不做有损实习单位形象和学校声誉的事情,不参与一切违法犯罪活动;5、提高安全防范意识,因违章操作造成的本人及单位人员发生人身事故或给用人单位造成的财产损失,由学生本人和单位协商解决;6、校外实习或途中,要特别注意人身安全,若出现交通安全等意外事故,本人全部责任;7、学生实习结束,应按规定时间返校。如有其他原因不能返校的,需及时通知辅导员说明情况,在征得同意的情况下才能延期返校,并办理相关手续。如学生本人擅自延期返校,期间发生的安全事故或人生伤害、财产损失事故,学校不承担任何责任;8、学生实习期间,在校外发生违法犯罪、扰乱社会治安行为的事件,本人承担全部责任;9、学生实习期间,在学校管理职责范围外,因学生本人或他人行为造成的安全事故或人身伤害、财产损失事故的,学校不承担任何责任。本人将严格履行上述承诺,如有违反,愿承担相应的责任,并按学校相关规定接受处理。学号:班级:学生签字:联系电话:家长签字:联系电话:辅导员签字:系签字(盖章):年月日学生实习安全责任书(5)“实习必须安全,安全为了实习”。为确保学员安全顺利完成实习任务,制定如下实习制度:首先,家长须同意子女参加实习,配合学校对学生进行安全教育,以防止出现违纪和安全事故。但如果该学生在此期间出现违纪行为和安全事故,由学生本人负全部责任,与学校无关,且学校视情节给予处分。以下作为责任状鉴约,请学生及学生家长认真阅读,并签名同意或放弃!⑴实习期间必须完全服从指导老师管理,不服从管理地禁止上实习课;⑵学生分组分机实习时,严格执行单人单机操作规程,严禁多人同时操作。⑶实习中使用的刀具、量具、工件为学校所有,学生在使用过程中应当爱护,实习结束后,应如数归还。损坏、丢失照价赔偿。⑷上机操作期间,必须全神贯注,不允许擅自离开机床或做与切削无关的工作,其他学员不得围观、喧闹,不得穿拖鞋,应带防护眼镜,注意手和身体不能靠近正在旋转的工件或车床部件。⑸卡盘上工件必须夹紧后,再启动开关,严禁一手拨动三爪卡盘,一手操作开关;自动加工时,须关闭防护罩;加工完成后,严禁用手去刹住转动着的卡盘。⑹必须严格遵守生产车间的安全操作规程和学校的规章制度,严格遵守劳动纪律,坚守岗位,不得窜岗、离岗。⑺开机前,工件必须夹紧牢靠,工件校正后,和工件加工完成卸下卡盘后,卡盘扳手必须立即拨出卡盘,严禁携带扳手的卡盘运转。⑻严格执行车刀刃磨安全操作规程,车刀刃磨时,不能用力过大,以防打滑伤手,如发现砂轮机声音异常,应立即停机、报告,学员刃磨刀具时,严禁无关人员在砂轮机旁边围观,喧哗。⑼实习课期间,不得迟到、早退,外出须请假,执行课间点名制度。⑽应按规定服装着装,要扣好袖扣,扎好衣裤,男学员要理短发,女学员要戴好工作帽。⑾进入实习室,未经许可不得随意接触任何设备,禁止乱开乱动非实习设备。⑿其他危害自身和他人安全、损坏设备的行为。以上诸条,违反其中一条,扣分2分,并停上实习课一周;如第二次出现违纪,取消其实习课。并取消其技能资格!⒀遇到别人触电时,切不可用赤手拉触电者,应迅速将电源切断。以上制度必须严格遵守,凡违反本制度而酿成人身、财产等安全事故的,以及在实习期间不服从管理的,一切后果由学生自己承担。学生实习安全责任书(6)应学生和学生家长的要求,学院同意学生不参加学院统一安排的实习。就学生自己联系实习单位实习的有关事宜达成以下意见:一、学生自己负责联系实习单位,完成实习的所有任务。二、学生应和实习单位签定《邯郸学院学生自主实习审核表》,并交实习生所在系(二级学院)一份备案。三、学生应经常和所在系(二级学院)班主任联系,定期向班主任通告本人的实习状况。四、学生在实习期间,由家长负责学生实习期间的安全监护,出现人身或财产安全问题,责任自负。五、学生在实习工作结束后,必须向本人所在系上交实习报告和实习鉴定等实习材料。否则,实习成绩不予承认。学生签名:日期:家长签名:日期:学生实习安全责任书(7)顶岗实习是学生融入社会的初始阶段,是培养实习生与人相处、把知识和技能用于社会的关键时期,是教学的延续。实习期间实习生的安全、守纪、管理等一直是学校、企业、家长最为关心的问题,为加强实习管理,提高实习质量,确保实习生人身安全,保证实习工作顺利进行,现由系科代表学校和学生及家长签订安全责任书如下:1、实习生应遵守学校实习管理有关规定,以高度负责的态度对待顶岗实习,顺利完成各项实习任务;2、实习生必须严格遵守企业的各项规章制度,严格遵守岗位安全操作规程及用人单位为保证实习安全所规定的一系列相关制度;3、实习生必须遵守遵守企业作息制度,做到不迟到、不早退,不无故不参加实习,离开实习岗位须经实习指导老师批准,离开或调整实习单位实习生必须书面申请,家长签字,经学校书面批准并和企业协调后,方可实行,否则因实习生私自离开而造成的一切后果均由实习生承担;4、实习生私自离开实习岗位或实习单位者,一律视为旷课,旷课一律按《江苏省中等职业学校学生学籍管理规定》处理;[注:一学期旷课累计超过六十学时或在实习期间旷课累计超过九十学时(旷课一天按6学时计或实际课时计)者,学校作出勒令退学或开除学籍的处分。]5、实习生应树立正确的人生观、世界观、价值观和劳动观,诚实做人,踏实做事,以单位为家,为单位着想,维护单位利益;6、实习生应尊敬领导,尊重师长,不顶撞领导、实习指导老师,能接受批评,有则改之,无则加勉,处理好同事、邻里关系,吃苦肯干,不打架、不吸烟、不酗酒,不赌博,按时回宿舍就寝,不与社会闲杂人员交往,遵守社会公德、遵守社会法令;7、实习生应强化自我保护意识,时刻注意安全,特别是交通安全、不违反交通规则,不乘坐无牌、无证、超载的车辆、船只和非客运的车辆、船只,注意个人财物安全,严格按程序操作,注意操作安全;8、实习生不得到山塘水库及江河湖泊游泳,不攀爬危险物,不轻信他人诱惑,导致误入传销窝点等,否则由此引起的一切后果自负;9、实习期间实习生交通费、生活费等原则上自理,如学校与实习单位有协议或实习单位有规定的,按协议或规定办理;10、家长在实习生实习期间,要加强对其职业道德和岗位稳定教育,经常了解其实习、生活情况,确保每周和实习生联系一次,如遇异常情况家长有责任及时和班主任联系。实习生应定期向家长报平安并汇报实习情况。11、实习结束后,实习生应完成实习鉴定表等资料,实习单位根据实习生表现出具书面鉴定意见和实习成绩。实习单位的鉴定和实习成绩是构成毕业成绩的重要组成部分,实习成绩不合格者,不予毕业。本责任书一式三份,实习生、家长和系部各执壹份。责任人:日期:XX年XX月XX日学生实习安全责任书(8)为了使学生能理论联系实际,加强动手实践,掌握和提高专业技能,特展开部分专业实习,学校要求学生在掌握专业技能的同时,更重要的是实习学生要严格遵守专业实习操作规程,保证实习安全,因此特制定如下要求:总则:1、实习学生必须完全服从指导教师管理,否则禁止进入实习车间!2、所有学生须签订安全保证书方可进入实习车间。3、如在实习过程中,学生的不当操作,引起设备损坏,视情节轻重,照原价一至两倍赔偿。一、安全要求1、实习时应穿工服、戴袖套、戴工作帽;夏季禁止女学生穿裙子、短裤和凉鞋进入实习场;禁止穿拖鞋进入车间。2、实习时头不能离工件太近;必须戴防护眼镜,防止切屑飞入眼中。3、实习时按照规程操作,集中精力,注意手、身体和衣服不能靠近正在旋转的机件,如工件、带轮、胶带、齿轮等。4、工件和车刀必须装夹牢固,以防飞出伤人。卡盘应装有保险装置。装夹好工件后,卡盘扳手必须随即从卡盘上取下。5、凡装卸工件、更换刀具、测量加工表面及变换速度时,必须先停车。6、车床运转时,不得用手去摸工件表面,尤其是加工螺纹时,严禁用手抚摸螺纹面,以免伤手。严禁用棉纱擦抹转动的工件。7、应用专用铁钩清除切屑,绝不允许用手直接清除。8、在车床上操作不准戴手套,不准用手去刹住转动着的卡盘。9、不要随意拆装电气设备,以免发生触电事故。10、工作中若发现机床、电气设备有故障,应及时申报,由专业人员检修,未修复不得使用。二、实习要求1、按时到岗不得私自离开。2、服装整齐(工作服、眼镜、帽子),不齐不得参加实习。3、认真操作对学校下发的工件、量具、刀具及材料,认真保管,如有丢失、损坏负责赔偿。4、对个人物品认真保管,如有丢失自行负责。5、按规程操作机床,如违规操作规程发生意外自行负责;违规操作引起的机床故障将视具体情况学生个人进行赔偿。6、合理使用机夹刀具,如刀头损坏可视情况更换(必需把坏的刀片拿回来否则不予更换)。机夹刀柄一旦损坏必按价赔偿,如发现故意破坏需在原价的基础上追加罚款(原价的200%)。7、听从指导教师指挥,不得善自启、停任何设备;未经同意不准自行换组。8、要自行完成教师规定的实习任务,不准请人代作,如发现取消本课程实习成绩。9、每日实习后要及时将机床内铁屑清理干净,并对机床进行润滑,将机床复位后经检查合格后全班一同离开实习车间。10、准时上下课,不准在实习场所打闹、吸烟、吃零食。上述两点10条要求需要每名学生认真学习和熟记,切实认真落实到实习学习之中,保证实习学有所得,安全愉快完成实习任务。特此承诺班级:姓名:父母(签名)学生实习安全责任书(9)实习安全关系到顶岗实习学生的切身利益。下面第一范文网小编为大家精心整理了学生实习安全责任书,希望能给你带来帮助。学生实习安全责任书篇一:甲方:xx大学乙方:(_____级_____________班________同学家长)丙方(企业):最近,学生及学生家长向学校提出书面申请,自愿要求提前到企业进行顶岗实习和毕业设计。学校根据《优秀学生提前顶岗实习细则》之要求,同意其顶岗实习,但为了明确实习期间的安全责任,特签订本安全责任书:1、乙方同意子女提前参加实习和毕业设计,乙方有责任对其子女进行监护,教育子女遵纪守法,以防止出现违纪违法和安全事故。如该子女在此期间出现违纪违法行为和安全事故,将由乙方和学生本人负全部责任,与甲方无关。2、乙方子女在实习期间自觉遵守乙方的规章制度,服从乙方工作安排,遵守安全工作规程,文明有礼,勤学肯干,在学习知识掌握技能的同时一定要注意保护自己,特别注意工作期间的交通安全和工作安全。如果在实习期间不遵守用工企业单位的各项要求和操作规程而出现的各种安全事故,将由乙方和学生本人负全部责任,与甲方无关。3、甲方负责做好与乙方的沟通工作,密切关注乙方子女的实习情况,及时掌握乙方子女在企业用工的一切情况。4、丙方要对该实习员工(学生)进行安全知识、用工纪律等方面的教育,对实习生进行考核评定。5、甲方要求乙丙双方签订用工合同(协议),承担相关责任。6、本责任书一式三份,甲、乙、丙三方各保存一份。7、本责任书由签订之日起生效。甲方:乙方:丙方:乙方(学生):年月日学生实习安全责任书篇二:为确保学生实习中的人身、财产安全,创造良好的实习氛围,圆满完成实习任务。根据学院校外实习的工作要求,采取层层落实责任制,特与实习学生签订本责任书。1.此次安全责任的主体是学生本人。学生在外出实习实训,必需告知家长实习单位情况,并征得家长同意。2.学生在外出实习实训过程中,要听从实习单位领导、老师的指挥,服从管理。3.外出实习期间学生要严格遵守实习单位的各项规章制度,增加安全防范意识,提高自我保护能力。4.保守单位或当事人的秘密,不在公开场合谈论实习中的人与事,不做有损大学生形象的事。5.外出实习过程中,严禁下江、河、湖泊、水塘等游泳,严禁带火种上山,严禁酗酒。6.外出实习期间,注意交通安全,遵守交通规则,严禁乘坐无保险的私人营运车辆。7.实习期间,未经批准,不得擅自离开实践单位从事任何与实践无关的活动。如确因需要离开时,须经实习单位负责人批准,并及时告知去向。8.参加实习实训的学生,要定期向校内指导教师汇报实习情况,发生特殊问题应随时报告,不得拖延。9.实习期满后,学生应按期返校,如有特殊情况不能按时返校,必须经系(部)主任及指导老师同意,否则按未完成实习任务处理。10.本协议书一式两份,学生所在系及学生本人各持一份。以上条款学生应全面遵照执行,学生校内指导教师负责落实,系领导负责检查。学生违反上述规定,所造成的后果和损失(包括人身伤害事故),由学生本人负责。此安全责任书自签定之日起生效,至实习结束之日止。学生签名:年月日学生实习安全责任书篇三:应学生和学生家长的要求,学院同意学生不参加学院统一安排的实习。就学生自己联系实习单位实习的有关事宜达成以下意见:一、学生自己负责联系实习单位,完成实习的所有任务。二、学生应和实习单位签定《邯郸学院学生自主实习审核表》,并交实习生所在系(二级学院)一份备案。三、学生应经常和所在系(二级学院)班主任联系,定期向班主任通告本人的实习状况。四、学生在实习期间,由家长负责学生实习期间的安全监护,出现人身或财产安全问题,责任自负。五、学生在实习工作结束后,必须向本人所在系上交实习报告和实习鉴定等实习材料。否则,实习成绩不予承认。学生签名:日期:家长签名:日期:学生实习安全责任书(10)每年这个时候都会有大批的大学生出来社会实习,下面是小编为大家搜集的实习安全责任书范本,供大家参考,欢迎大家借鉴。大学生实习安全责任书范本(一)本人因自联实习,申请离校到实习,离校时间为20xx年2月至,并承诺如下:1、本人将严格履行学院离校审批程序,经学院相关部门审核比准后才离校;2、按规定时间到实习单位实习,如需调换实习单位,需及时通知本人辅导员;3、到岗两天内报告本人辅导员,并留下本人可即联系的通讯方式,保证每周至少一次通过电话、QQ、短信等方式与辅导员保持联系;4、自觉遵守国家法律法规,遵守实习单位和学校的规章制度,不做有损实习单位形象和学校声誉的事情,不参与一切违法犯罪活动;5、提高安全防范意识,因违章操作造成的本人及单位人员发生人身事故或给用人单位造成的财产损失,由学生本人和单位协商解决;6、校外实习或途中,要特别注意人身安全,若出现交通安全等意外事故,本人全部责任;7、学生实习结束,应按规定时间返校。如有其他原因不能返校的,需及时通知辅导员说明情况,在征得同意的情况下才能延期返校,并办理相关手续。如学生本人擅自延期返校,期间发生的安全事故或人生伤害、财产损失事故,学校不承担任何责任;8、学生实习期间,在校外发生违法犯罪、扰乱社会治安行为的事件,本人承担全部责任;9、学生实习期间,在学校管理职责范围外,因学生本人或他人行为造成的安全事故或人身伤害、财产损失事故的,学校不承担任何责任。本人将严格履行上述承诺,如有违反,愿承担相应的责任,并按学校相关规定接受处理。学号:班级:学生签字:联系电话:家长签字:联系电话:辅导员签字:系签字(盖章):年月日大学生实习安全责任书范本(二)本人由于想提高社会实践锻炼能力原因,申请离校到*公司单位实习,离校时间为20xx年10月9日至20xx年1月13日,并承诺如下:1.本人将严格履行学院离校审批程序,经学院相关部门审核批准后才离校;2.按规定时间到实习单位实习,如需调换实习单位,需及时通知本人辅导员或校内毕业指导教师;3.到岗两天内报告本人辅导员和毕业指导教师,并留下本人可及时联系的通讯方式,保证每周至少一次通过电话、QQ、短信等方式与本人辅导员或毕业指导教师保持联系;4.自觉遵守国家法律法规,遵守实习单位和学校的规章制度,不做有损实习单位形象和学校声誉的事情,不参与一切违法犯罪活动;5.提高安全防范意识,因违章操作造成本人及单位人员发生人身事故或给用人单位的造成财产损失,由学生本人和单位协商解决;6.校外实习或途中,要特别注意人身安全,若出现交通安全等意外事故,本人承担全部责任;7.学生实习结束,应按规定时间返校。如有其它原因不能返校的,需及时通知本人辅导员或校内毕业指导教师说明情况,在征得同意的情况下才能延期返校,并办理相关手续。如学生本人擅自延期返校,期间发生的安全事故或人身伤害、财产损失事故,学校不承担任何责任;8.学生实习期间,在校内外发生违法犯罪、扰乱社会治安行为的事件,本人承担全部责任;9.学生实习期间,在学校管理职责范围外,因学生本人或他人行为造成的安全事故或人身伤害、财产损失事故的,学校不承担任何责任;本人将严格履行以上承诺,如有违反,愿意承担相应的责任,并按学校相关规定接受处理。学院(部)信息工程学号:班级:学生签字:家长签字:院部签字(盖章):联系电话:联系电话:年月日

1回答
2023-02-06

标准版离婚协议(集合20篇)

答:标准版离婚协议(1)根据《婚姻登记工作暂行规范》第六章离婚登记的规定,当事人办理离婚登记手续时应当持有离婚协议书,协议书中载明双方自愿离婚的意思表示以及对子女抚养、财产及债务处理等事项协商一致的意见。离婚协议书内容至少应包括:⑴双方自愿离婚的意思表示;⑵子女抚养;⑶财产处理;⑷债务处理。[范文]男方:_________,___年___月___日出生,民族:___族,工作单位:_________,现住址:_________。女方:_________,___年___月___日出生,民族:___族,工作单位:_________,现住址:_________。双方于___年___月___日在___市___城区(县)人民政府的民政部门登记结婚,现因_________(注:指感情不和等)的原因,自愿离婚,经双方协商一致,对有关事项,依《婚姻法》的规定达成如下协议:一、男方_________与女方_________自愿离婚。二、子女的抚养:1、双方于___年___月___日生育有一儿子/女儿,取名:_________,离婚后儿子/女儿随男方/女方直接抚养生活,由女方/男方每月给付抚养费(包括生活费、教育费、医疗费)_________元,在每月___号前付清,直到孩子完成高中教育阶段止。高中教育阶段之后的有关费用双方日后重新协商。2、男方/女方(注:指未直接抚养的一方)可在每月的第___周星期六起至周日接儿子/女儿随其生活或娱乐。如临时或节假日的探望,可提前一天由双方协商,达成一致后可按协商的办法进行探望。儿子/女儿十周岁以上时,探望权的行使应尊重儿子/女儿的意见,不可强行按本协议执行。三、夫妻共同财产的分割:1、房产:a夫妻双方婚后购有坐落在___路___号___小区___栋___单元___号的楼房一套,登记在男方/女方(或双方)名下,属夫妻共有财产。离婚后,该套房屋归男方/女方所有(注:包括房内装修内附属设施及相关配套设施),双方相互配合办理产权变更登记手续。因办理产权变更登记手续所应支付的一切税费等均由男方/女方承担。取得房屋所有权的一方给予另一方经济补偿人民币_________元,在本协议签订之日起___日内付清。b夫妻双方婚后购有坐落在___路___号___小区___栋___单元___号的楼房一套,购房时以男方/女方为主贷人向___银行按揭贷款购买,首付及按揭还款都来源于夫妻共有存款,该房属夫妻共有财产。离婚后,该套房屋归男方/女方所有(注:包括房内装修内附属设施及相关配套设施),双方相互配合办理产权变更登记及办理贷款主贷人变更手续。因办理产权变更登记及办理贷款主贷人变更手续所应支付的一切税费等均由男方/女方承担。取得房屋所有权的一方给予另一方经济补偿人民币_________元,在本协议签订之日起___内付清。夫妻共有房屋内的家用电器及家具等等(见清单),双方同意作价_________万元,归男方/女方所有,取得的一方给予另一方经济补偿人民币_________元,在本协议签订之日起___内付清。2、机动车辆:___年___月___日购有___牌汽车一辆,离婚后归男方/女方所有,取得的一方给予另一方经济补偿人民币_________元,在本协议签订之日起___内付清。3、股权、股票、债券等:(如前述依协议详定)4、债权与债务:(如前述依协议详定)5、双方各自名下的其它私人财产(如首饰、衣服等)归各自所有。四、离婚后住房的安排:男方住:__________________女方住:__________________五、其他协议事项:__________________上述协议事项,双方保证切实履行;协议内容如有隐瞒、欺骗、责任自负。立协议人:男方:_________(签章)女方:_________(签章)___年___月___日(本协议一式三份,当事人双方各执一份,交婚姻登记机关存档备案一份)【扩展阅读】在书写符合民政局对离婚协议书时,要注意以下几项内容:1、民政局对离婚协议书在内容上的规范:(1)、明确表示双方自愿离婚;(2)、协议内容为双方自愿达成;(3)、有对子女抚养、财产和债务的一致处理意见。2、民政局对离婚协议书的形式要求:(1)、使用A4纸张、蓝黑墨水笔或者黑色签字笔书写或打印;(2)、提交一式三份离婚协议书并在婚姻登记员面前签名;(3)、协议内容应当清晰可辨,不得涂改。3、民政局对离婚协议书的合法有效的规定:(1)、协议约定内容不得违法国家法律法规;(2)、协议约定内容不得侵犯第三人合法权益;(3)、协议约定内容不得剥夺或者限制一方合法权利。4、民政局对离婚协议书的'存档要求:双方当事人要准备三分离婚协议书,一份交给离婚协议书婚姻登记机关当地民政局存档一份,双方当事人各持一份。标准版离婚协议(2)男方:____,男,汉族,_年_月_日生,住____________,身份证号码:_______________女方:____,女,汉族,_年_月_日生,住____________,身份证号码:_______________男方与女方于_年_月认识,于_年_月_日在_登记结婚,婚后于_年_月_日生育一儿子/女儿,名_。因_致使夫妻感情确已破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:一、男女双方自愿离婚。二、子女抚养、抚养费及探望权:儿子/女儿_由女方抚养,随同女方生活,抚养费由男方全部负责,男方应于_年_月_日前一次性支付_元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费_元,男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的__银行帐号:__________)。在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可探望女方抚养的孩子。(/男方每月可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方,女方应保证男方每月探望的时间不少于一天。)三、夫妻共同财产的处理:⑴存款:双方名下现有银行存款共_元,双方各分一半,为_元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方/女方应于_年_月_日前一次性支付_元给女方/男方。⑵房屋:夫妻共同所有的位于__X的房地产所有权归女方所有,房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。女方应于_年_月_日前一次性补偿房屋差价_元给男方。⑶其他财产:婚前双方各自的.财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。四、债务的处理:双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(/方于_年_月_日向__X所借债务由_方自行承担……)五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。六、经济帮助及精神损害赔偿:因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费_元。上述男方应支付的款项,均应于_年_月_日前支付完毕。七、违约责任的约定:任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金_元给对方(/按支付违约金)。八、协议生效时间的约定:本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。九、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向__X人民法院起诉。男方:__________女方:_______签名:__________签名:________年_月_日_____年_月_日标准版离婚协议(3)男方:某某,男,汉族,_年_月_日生,住____________,身份证号码:_______________女方:某某,女,汉族,_年_月_日生,住____________,身份证号码:_______________男方与女方于_年_月认识,于_年_月_日在_登记结婚,婚后于_年_月_日生育一儿子/女儿,名_。因_致使夫妻感情确已破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:一、男女双方自愿离婚。二、子女抚养、抚养费及探望权:儿子/女儿_由女方抚养,随同女方生活,抚养费由男方全部负责,男方应于_年_月_日前一次性支付_元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费_元,男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的XX银行帐号:__________)。在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可探望女方抚养的孩子。(/男方每月可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方,女方应保证男方每月探望的时间不少于一天。)三、夫妻共同财产的处理:⑴存款:双方名下现有银行存款共_元,双方各分一半,为_元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方/女方应于_年_月_日前一次性支付_元给女方/男方。⑵房屋:夫妻共同所有的位于XXX的房地产所有权归女方所有,房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。女方应于_年_月_日前一次性补偿房屋差价_元给男方。⑶其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。四、债务的处理:双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的',由负债方自行承担。(/方于_年_月_日向XXX所借债务由_方自行承担......)五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。六、经济帮助及精神损害赔偿:因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费_元。上述男方应支付的款项,均应于_年_月_日前支付完毕。七、违约责任的约定:任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金_元给对方(/按支付违约金)。八、协议生效时间的约定:本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。九、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向XXX人民法院起诉。男方:______女方:_______签名:______签名:________年_月_日_年_月_日标准版离婚协议(4)协议人:_________,男,20______年______月______日生,汉族,______市人,某水厂员工,住___市___区___路___号。身份证号:___联系电话:______协议人:_________,女,20______年______月______日生,汉族,______市人,某某公司员工,住___市___区___路___号。身份证号:___联系电话:______协议人_________与_________于20______年______月______日在___市___区民政局登记结婚,因婚后双方性格不合,导致夫妻感情破裂,现双方自愿离婚,并达成离婚协议如下:一、协议人_________与_________自愿离婚;二、婚生女_________现年5岁,由_________抚养,_________于每月初支付张某抚养费500元,直至_________年满18周岁;三、_________有权于每月第一个星期六探望小孩,探望方式双方可另行协商;四、夫妻共同财产:位于___市___区___号房屋一套归_________所有,_________支付_________房屋对半价值______年___月___日前协助_________办理房屋过户手续;五、双方无共同债权债务。本协议一式三份,协议人双方及婚姻登记机关各持一份。协议人:____协议人:________年____月____日____年____月____日标准版离婚协议(5)张三,男,19xx年xx月xx日生,身份证:;刘四,女,19xx年xx月xx日生,身份证:。两人于19xx年xx月自愿结婚,生有一子:张五,现年xx周岁。双方由于感情原因,自愿协议离婚。为处理好离婚后双方共同利益和责任,特立此协议。一.双方责任和权利:1.离婚为双方自愿,离婚后双方不以任何理由干预对方今后的婚姻选择。2.双方同意共同善待和抚养孩子,除协议约定外,凡是孩子正常身体及心理成长必须的需求,均友善协商并积极解决。3.无论孩子由谁直接监护,另一方都有探视权,直接监护人不得以任何理由干涉。但探视地点、时间和方式须由双方共同认可。4.离异后,家长的任何一方不得有故意疏远孩子和另一方的亲情关系或诋毁另一方的行为。5.离异后,为减少孩子高考压力,决定暂时隐瞒孩子及亲属。未得房一方,临时在现有住房居住到孩子考上大学为止。或者得房方需要未得房方搬出时,提前两个月告知,未得房方确保两个月内迁出。二.财产分割1.有张三名下产权住房一套,位于XX市XX区X小区。连辅助面积xx平方米,按市场平均价格折合xx万元,分割给刘四。2.现有现金人民币xx万元,含定期xx万元,外汇折合人民币x万元,现金x万元。分割方案如下:1)由张三得xx万元,含存期较晚定期xx万元,现金x万元,外汇折合人民币x万元。2)由刘四得现金x万元。3)20xx年xx月到期的定期xx万元用于孩子的继续教育费用,本息自存款到期日起,用孩子名义建立专门帐户。3.现有债权:借给刘四家x万元,刘四家0.x万元,刘四家0.x万元,合计X万元,分割给刘四。4.现有轿车一部,按市场价折合约X万元,归张三所有。5.现有电视、冰箱、洗衣机、台式电脑、各类家具等及日常生活用具,连同住房归刘四所有,张三可以取出自己的服装、日常私人用品等用具。另有相机一部,归张三所有。6.双方同意,住房公积金各自帐户余额归帐户所有人。7.住房在男方迁出后2个月内,办理过户手续,过户给刘四。8.本协议签字生效后,双方承诺,不再以任何理由对分割后的结果提出异议。三.孩子权益维护1.离婚时,张五和刘四同住,由刘四任直接监护人。2.直接监护人在条件发生重大变化,另一方认为不适合孩子成长时,在征得孩子同意的情况下,有权要求变更直接监护权。3.非直接监护方按月支付孩子的生活费用x元,钱款直接存入孩子的生活费用存款专户或交付直接监护人。支付延续到孩子具有独立经济能力或24周岁后为止。当其中一方经济能力发生重大变化时,双方协商解决可能的调整。4.给孩子的xx万元本息用于孩子的继续教育、就业支助费用,用张五名义建立帐户,暂由张三监管资金的使用,使用方向双方协商。所有开销应有明细帐,由另一方监督,直接监管方不得挪做他用。使用方向包括如下可能项目:1)升学学费;2)补读费或家教费;3)为升学或就业发生的人情费;4)就业支持金。以上费用如有剩余,在双方确认孩子不再接受继续教育后,交由孩子独立支配。如发生欠缺的必须费用,原则上双方对等分担。5.孩子特殊情况下必须的费用支持,如疾病等,以实际发生费用单据为准,原则上由双方均摊。6.其它可能的支持费用,如结婚等,本着自愿的原则和实际支付能力,和孩子协商解决,双方互不干预。7.只要孩子无对父母不赡养及不孝敬行为,任何一方不得以任何理由或方式(如遗嘱)剥夺孩子按法律份额继承财产的权利。8.如孩子希望变更与双亲的同住关系,及进行与双亲的正常来往,父母双方都应该积极支持,不以任何不正当理由予以干涉。以上各项条款,均为双方自愿,无任何胁迫或违心的客观存在。立约人签字:男方:女方:年月日年月日标准版离婚协议(6)协议人甲方:____协议人乙方:____协议人___、___双方于__年_月_日在__区人民政府办理结婚登记手续。因协议人双方性格严重不合,无法继续共同生活,夫妻感情且已完全破裂,现双方就自愿离婚一事达成如下协议:一、___、___自愿离婚。二、婚后无子女。三、无夫妻共同财产及债务。本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。协议人甲方:___协议人乙方:___年_月_日篇二:男方:_____年__月__日生身份证号码:__________号女方:_____年__月__日生身份证号码:__________号男女双方于____年____月____日在__市____区民政局办理结婚登记手续,现因____,无法继续共同生活,夫妻感情已完全破裂,婚姻期间亦无生育子女,经双方同意协议离婚,结束婚姻关系,二人各奔前程,现就自愿离婚一事达成如下协议:一、男女双方自愿离婚,并于__年__月__日至__省__市民政局办理离婚手续。二、财产之分配:(一)夫妻婚后购有坐落在____路____号的楼房一套,合同价人民币__万元,现值人民币___万元(包括房内装修内附属设施)。购房时以男方为主贷人贷款__万元,现尚剩余贷款本金__万元。该房购买时首付__万元,首付款来源于婚后双方存款。现协商该套房产归女方所有,由女方给付男方房屋折价款__万元,折价款计算公式为:房屋现价__万元-未还贷款本金__万元/2。女方给付男方的折价款__万元在两年内分3次付清:第一次,办理完离婚手续当天给付人民币__万元;第二次,办理完离婚手续的当年__月__日之前,给付男方人民币__万元;第三次,办理完离婚手续的次年__月__日之前,给付男方人民币__万元。女方若不按时支付,每逾期一日按逾期支付数额的日万分之五支付逾期违约金。男方有义务配合女方办理贷款主贷人变更手续,以及产权变更手续,相关变更手续在办理完离婚手续后即予以办理。若由于男方不予配合女方办理房产转移而给女方带来的不必要的损失,男方必须双倍返还。房内的家用电器及家具等等,双方同意作价_万元,归女方所有,女方向男方支付_万元(二)夫妻无共同债权及债务。若有债务,在谁的名下则由谁来承担。(三)双方应当如实告知对方尚未知悉的债权债务,故意隐瞒或转移财产等不诚实行为造成相对方损失的,承担相应的法律责任。  公平性补偿,由于离婚给一方生活带来困难,有能力的一方给予相应的经济补偿。四、本离婚协议书所订各条,经双方同意切实履行,如有违约情事,或非法干扰他方,应受法律之制裁。五、本协议书壹式五份,男女双方及见证人各执一份为凭,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。说明:我们双方均具有完全民事行为能力,自愿离婚,共同签署本协议。上述协议能自觉遵守,并保证不侵害国家、集体,及其他人的合法权益。男方:(签字)女方:(签字)__年__月__日         __年__月__日标准版离婚协议(7)协议人(男方):,身份证号:协议人(女方):,身份证号:协议人双方于年月日在北京市区婚姻登记处办理结婚登记手续。双方充分考虑、协商,现就自愿离婚一事达成如下协议:一、协议人双方一致同意解除婚姻关系。二、子女抚养问题。双方婚生子/女,年月日出生,现年周岁,由方直接抚养。抚养费的承担:(1)抚养费给付标准:方每月支付抚养费人民币元,直至孩子年满18周岁止。(2)抚养费支付方式:在每月底前付清;方应在银行开立专项账户(账号:)方每月25号前,将元抚养费足额存入;如有特殊情况不能按时给付应及时告知方,取得方的谅解。每半年方应向方提交教育、医疗使用状况明细单。协议人双方尽可能给孩子创造良好的教育医疗环境,涉及择校、课外兴趣、特长班、家教等教育及大病医疗的重大事项花费、支出均应由双方共同商定。(3)(可选)方以孩子的名义在银行设立18周岁以后的教育、医疗及创业专项基金(以下简称“基金”),每月足额存入元,存款日期同上,该款项专款专用,只能为孩子存储的教育、重大医疗及创业储备之用,为孩子个人财产,除非出现极特殊的情况,协议人双方未经协商达成书面一致意见,双方均无权取用、占用。探望权的保障与行使:原则性约定:方享有法定的对孩子的探望权,但在孩子能够独立表达意志时,应充分尊重其本人的意愿,不得强迫。(1)探望权行使应至少一周一次,原则上应安排在周末时间;每次时间为六个小时以内,可在孩子住所,也可单独带孩子去公园、博物馆、游乐园等儿童游乐场所或公共场所,或者方家中;孩子在方处过夜应事先征得方同意。(2)方及其父母可在每年十一长假、清明、端午、中秋期间,带走孩子与其共同生活,时间一般在四天以内;方应至少提前15天与某方商量取得一致意见;(3)每半年方可利用孩子寒、暑假,带其外出游玩或旅行一次(旅行时间一般不超过十五天)。方应至少提前30天与方商量取得一致意见,做好安排;(4)每年春节孩子轮流与双方家人团聚,自20XX年春节开始,首先与方共度。(5)在不影响方及孩子正常生活、学习情况下,方与孩子通过电话或者网络通讯工具交流不应受限制。离婚之后双方均有义务本着有利孩子健康成长为原则,互相维护对方在孩子心目中的形象,有问题应互谅互让、尽可能在私下沟通解决,争取将成年人感情恩怨所带来的对孩子成长过程中心理健康的不利影响降到最小。三、夫妻共同财产的分割:坐落在上海区路号小区的楼房一套(要与房产证上的名称保持一致),房产证号:海私成第号,产权人登记为方名字,价值人民币万元,该房所有权及室内的家具家电归方所有。双方婚后的共同存款人民币万元(见清单)双方同意归方所有。上述房产中的个人衣物及个人用品归各自所有。四、协议人双方在本协议之外无其他共同的债权债务,一方名下的债务由其个人承担。五、离婚手续及财产分割执行方式:协议人双方协商一致,到北京市区民政局办理离婚登记手续,双方事先应备齐办理离婚手续所需的身份证、户口本、结婚证、2寸照片两张、离婚协议一式三份等相关材料。离婚协议手续办理后三天内,方办理房产过户手续,如确实需要,某方应予配合,不得拖延。办理正式离婚手续后7日内,方应完成个人物品的清理交接,方应予配合。办理正式离婚手续后7日内,双方办理户口分户手续,方将其户口迁出。房产过户后一个月内,方应及时办理物业费、供暖费、水电气费、有线电视费的户名变更手续。六、本协议是双方真实意思表示,所有条款真实有效,有未尽事宜,可另行签署补充协议、条款,具有与本协议同等效力。七、离婚后,双方应友好坦诚相见,不得作出有损对方情感、声誉的言行。八、本协议一式三份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。本协议自双方签字并在婚姻登记机关办理离婚登记、备案时起生效。协议人(男方):协议人(女方):年月日年月日标准版离婚协议(8)协议人:__,男,____年____月____日出生,汉族,住____市____路____号。协议人:__,女,____年____月____日出生,汉族,住____市____路____号。男方与女方现因夫妻感情彻底破裂自愿离婚,经双方协商一致,对有关事项达成以下协议:一、女儿抚养权、探视权双方婚生女儿由男方抚养,女方每月__日前支付人民币800元作为女儿抚养费。女方每月享有次探视权。具体探视方式和时间约定如下:(是否做出详细约定由您自己根据实际情况确定)男方若无故阻止女方探视,需要向女方支付补偿金,每次应当向女方支付补偿金5000元,若连续或累计阻止女方探视权达五次以上,女方有权通过书面或口头方式通知男方要求女儿归其抚养,男方在接到该通知后必须无条件将女儿抚养权变更为女方所有,不得反悔。二、双方共同财产分割方案如下:2.1、房产夫妻双方婚姻存续期间购置的'所有共有房产,无论房屋产权登记在男方、女方或双方共同名下,离婚后,均归男方所有,女方配合男方办理产权变更登记手续。因办理产权变更登记手续所应支付的一切税费由男方承担。2.2、股票:夫妻婚姻存续期间投资的股票,离婚后,各自名下的股票归各自所有。2.3、车辆夫妻双方共有的私家车,车牌号:,现登记在女方名下;双方共有的私家车,车牌号:,现也登记在女方名下。离婚后,车归男方所有,女方配合男方办理车辆所有人变更登记手续。因办理变更登记手续所应支付的一切税费由男方承担。车归女方所有。2.4、存款婚姻存续期间的共同存款,离婚后,各自名下的存款归各自所有。三、婚姻存续期间的其他共同财产,离婚后,各自名下或支配的其它夫妻共同财产归各自所有和支配。四、夫妻双方在婚姻关系存续期间内无其它共同债权债务;若离婚后发现个人名下的债权债务,离婚后由各自享有和承担。五、离婚后,男方应一次性向女方支付人民币200万元,作为夫妻离婚分割夫妻共同房产及其他夫妻共同财产的补偿款。六、该补偿款具体支付方式如下:男方应在双方签订离婚协议后30日内一次性付清,若男方逾期不付,应向女方支付违约金40万元。七、本协议自双方签字后生效,对双方均具有约束力。男方(签字):____女方(签字):________年____月____日____年____月____日标准版离婚协议(9)吴,男,生于×年×月×日,汉族,××市×公司员工,住××市路号×室;林,女,生于×年×月×日,汉族,无业,地址同上。吴与林于×年×月×日经恋爱结婚,婚后感情尚好,生有一子吴×。因近一年来林沉溺于麻将,经常整夜不归,不尽照顾家庭和儿子的义务。为此经常发生争吵,矛盾日益激化,夫妻感情受到极大伤害,经居委会、亲戚朋友劝解无效,双方都认为无法共同生活下去,故协议离婚如下:一、儿子吴×由父亲吴抚养,林不负担抚养费;二、林每月的第一个星期六早上八点接儿子到其居住地生活二十四小时,于星期日早上八点送回吴居住地,如临时想探望儿子,可提前一天与吴联系、协商,达成一致后可按协商的办法探望儿子;三、婚后的共同财产各一半(附清单);婚前双方各自的财产归各自所有(附清单);四、房屋是吴婚前购置的个人财产,离婚后林搬出另住,吴一次性给予经济帮助一万元。协议人:吴(签名)林(签名)×年×月×日标准版离婚协议(10)男方:XXX,男,汉族,19XX年X月X日,住址:重庆市XX区XX路XX号X幢XX,身份证号码:51XXXXXXXXXXXXXXXX.女方:XXX,女,汉族,19XX年X月X日,住址:XX省XX县XX镇XX村XX号,身份证号码:41XXXXXXXXXXXXXXXXXX.男方与女方于年月日在区民政局登记结婚,于年月日(农历月初)生育一子(女),取名(性别,男/女,汉族,身份证号码:XXXXXXXX)。后双方常因琐事吵架,长期感情不和,致使夫妻感情破裂,已无和好可能,现双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:一、男女双方自愿离婚1、双方自愿解除婚姻关系,自愿签订离婚协议。2、签订本离婚协议时双方明确该协议的权利义务内容,自愿接受本协议内容的约束。3、双方签订本协议时,无智力及精神异常,意思表示真实、合法、有效。无强迫和威胁等违法行为与情形存在。4、为保证协议的真实性,双方各自邀请一名见证人进行本协议签订事宜的见证,见证人有权持有该协议。5、双方身份证复印件、结婚证复印件、债务欠款依据、购房合同复印件、车辆行驶证复印件、出资验资报告书复印件、公司营业执照复印件、孩子出生证明书(户口簿)复印件等资料作为本协议附件,构成本协议内容。二、子女抚养、抚养费及探望权:1、孩子XXX由女方(男方)抚养,随同女方生活,由女方负责孩子抚养费用和日常生活起居。2、孩子的生活费、教育费、医疗费等相关抚养费用全部由双方共同负责,男方每月支付孩子生活费元,直至孩子年吗十八周岁。教育、医疗、保险等大笔资金支出有男女双方按照一人一半的方式承担。(也可约定由男方或者女方一人承担)3、女方需负责孩子的抚养直至付到孩子大学毕业为止。4、在不影响孩子学习、女方正常生活的情况下,男方可随时探望女方抚养的孩子。女方不得无故阻挠,也不得无故拒绝男方的探望。三、夫妻婚前财产处理双方共同确认:双方各自名下所有的一切婚前所有的固定资产、存款、股权、投资等一切资产归各自所有。双方不得以任何理由提出异议并进行权利主张。四、夫妻共同财产的处理:1、存款:(1)双方现在各自名下所有的一切银行账户存款,归各自所有,不予以分割。(2)双方互不主张此部分存款归各自所有的权利。此部分共同财产处理在本协议签订之后,对双方均具有约束力,各方不得再另行提出异议以及权利主张。2、房屋:(1)由夫妻婚后共同出资,一次性付款购买的位于市XX区路号幢单元楼号住房一套的`所有权归(男)女方所有。(2)房屋具体信息为:,购房价款:。所有状况:。(3)作为夫妻共同所有的此部分房产,女方为取得该房屋所有权需现金一次性按照合同价款补偿男方万元(大写:万元整)作为分割此部分财产的补偿金。(4)房地产权证的业主姓名变更的手续自房产证办理下来之后,1个月内男方协助女方办理。男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。如男方没有按时协助女方办理相关手续,男方应当承担违约责任,并赔偿女方的损失。(5)本协议签订之后,所有权、居住权、使用权、收益权等基于房屋所有权而享有的一切权利归女方,男方不得有任何异议并主张任何权利。3、有限公司股份(1)男女双方婚内共同出资,并由XXX持有的有限公司股份,双方共同确认由XXX持有的公司股份%是夫妻共同财产范围,在本次离婚协议之时予以分割。(2)由于有限公司其他股东不同意XXX作为新股东持股,并不愿放弃优先购买权,为确认股权的完整性,双方共同确认此%股份股权所有权及收益权利归女方所有,女方以现金补偿男方。(3)双方共同确认共同所有的股权价值万元(大写:万元整),双方股权以本协议约定的价值为准,不以单独评估为准。女方现金补偿男方的股权金额确定为万元(大写:万元整)。(4)女方现金补偿男方股权的之后,女方全部持有有限公司股份%股份,女方独立享有该股权的所有权、收益权、经营决策权等基于持有股份的全部权利。(5)夫妻关系存续期间所基于持有股份而产生的权利义务全部由女方承担。同时,女方持有有限公司股份之后,基于股东而应当履行的权利义务全部由女方负承担,男方概不负责处理相关争议。4、汽车(1)夫妻共同出资购买的登记在XXX名下的汽车基本情况以行驶证登记为准:车牌号码XXXXX、车辆类型小轿车、车辆登记所有人XXXX、品牌型号XXXXXXXX、车辆发动机号XXXXXX。(2)该辆车所有权归女方所有,男方不要求女方进行现金补偿男方,女方享有基于车辆的所有权而享有的使用权、收益权等一切权利。(3)车辆按揭款元(大写元整)由女方负责归还,男方不履行还款义务。(4)基于女方对该车辆的使用、支配、收益、债务等一切事宜由女方负责,交通违章、交通事故处理、还款义务等一切事宜均由女方负责处理,男方一概不负责。(5)在女方还完车辆按揭贷款之日起7日内,男方需无条件的配合女方进行车辆过户手续的办理。过户所产生的税费、工本费等一切费用由女方负责承担,男方概不负责。5、其他财产双方共同确认无隐匿任何财产的行为,本协议以上载明的财产已经包含了全部夫妻婚姻关系存续期间的夫妻共同财产。已经全部予以了合法分割,如有隐匿自愿承担相关法律责任并须赔偿对方损失。五、债权债务的处理:1、债权处理(1)夫妻关系存续期间,男女双方共同确认各自所享有的对外债权归各自所有,由双方各自进行权利主张,另一方不得有任何异议并进行权利主张。(2)债权不能实现的风险由双方各自承担,不得因债权不能实现而追究对方任何责任。2、债务处理(1)夫妻关系存续期间,男方为夫妻共同生活而进行的项目投资所产生的对外债务为万元(大写:万元整)。此部分债务双方确认为共同债务,女方对此部分债务予以确认,并不提出异议,承诺由双方共同偿还。(2)双方共同确认,女方对外无共同债务,男方对外亦无其他债务。夫妻共同债务范围以本次协议确认的为准,如有未纳入本协议的债务,则不属于夫妻共同债务,男女双方承诺各自偿还。债权人主张权利的,由债务承载方各自负责偿还。(3)由于债务系男方对外进行支借和欠付的,债务组成处理由男方负责处理,在本协议签订之后,女方自愿支付万元(大写:万元整)用于男方偿还夫妻共同债务。此部分款项在女方支付之后,即视为对共同债务进行了处理,女方不在承担此部分债务的偿还。(4)男方取得该部分用于支付共同债务的万元之后,需将此部分费用全部用于偿还债务,不得将此部分费用挪作他用。如男方将此部分费用挪作他用,男方承担为此所造成的一切损失。六、经济帮助及精神赔偿:双方自愿离婚,互不对对方进行经济帮助,也不对对方进行精神赔偿和补偿。(需要补偿的,约定补偿金额)七、离婚补偿款总额及款项支付1、女方补偿男方金额基于该协议约定:女方须向男方支付房屋补偿款万元(大写:万元整)、股权补偿款万元(大写:万元整)、偿还共同债务万元(大写:万元整)等补偿金合计:万元(大写:万元整)2、款项支付时间(1)男女双方在签订本协议之后,领取离婚证正式离婚之日起,3日内支付男方万元(大写:元整)。(2)余款万元(大写:元整)女方在支付第一次补偿金之后,个月内全部支付完毕。(3)具体支付方式为:女方每月日之前支付男方补偿金万元(大写:万元整),共需支付次。具体支付时间分别为:年月日前支付第一笔款项、年月日前支付第二笔款项、年月日前支付第三笔款项。支付总额为万元(大写:万元整)。八、离婚证办理本协议签订之日起,日内男女双方需持有本协议及各自相关的证件到结婚登记机关换取《离婚证》。九、违约责任1、本协议签订之后,男女双方均需严格按照协议约定履行自己的义务。一方故意拖延办理出生证明、离婚证、房屋车辆过户等相关协议约定手续,违约方须每日向对方支付万元(大写:元整)作为补偿费用,直至相关手续办妥之日止。2、女方拒绝支付或者延期支付男方经济补偿金的,须每日向男方支付万元(大写:元整)作为补偿费用,直至女方按照本协议支付相关费用之日止。十、协议生效时间的约定:本协议一式六份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,见证人及见证律师各一份。十一、争议解决如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向对方户籍登记地或者经常居住地人民法院起诉。十二、其他约定1、协议约定内容均采用打印文本,除签字部分外,涂改、书写无效。2、本协议以下无正文。男方(捺印):女方(捺印):时间:时间:见证人:见证律师:执业证号:标准版离婚协议(11)男方:,男,族,年月日生,住,身份证号码:。女方:,女,族,年月日生,住,身份证号码:。男方与女方于年月日在登记结婚,婚后于年月日生育一(儿子/女儿),名。因致使夫妻感情确已破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:一、男女双方自愿离婚。二、子女抚养、抚养费及探望权:(儿子/女儿)由(女/男方)抚养,随同(女/男方)生活,抚养费由(女/男方)全部负责,男/女方应于年月日前一次性支付元给(女/男方)作为女儿的抚养费((女/男方)方每月支付抚养费元,(女/男方)方应于每月的日前将(儿子/女儿)的抚养费交到(女/男方)手中或指定的银行帐号:)。在不影响孩子学习、生活的情况下,(女/男方)可探望女方抚养的孩子。((女/男方)每月可探望(儿子/女儿)一次或带(儿子/女儿)外出游玩,但应提前通知(女/男方),(女/男方)应保证(女/男方)每月探望的时间不少于一天。)三、夫妻共同财产的处理(1)存款:双方名下现有银行存款共元,双方各分一半,为元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方/女方应于年月日前一次性支付元给女方/男方。(2)房屋:夫妻共同所有的位于的房地产所有权归女方所有,房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。女方应于年月日前一次性补偿房屋差价元给男方。(3)其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。四、债务的处理双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(方于年月日向所借债务由方自行承担……)五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。六、经济帮助及精神损害赔偿因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费元。上述男方应支付的款项,均应于年月日前支付完毕。七、违约责任的约定任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金元给对方(/按支付违约金)。八、协议生效时间的约定本协议一式份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执份,婚姻登记机关存档份。九、争议解决如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。男方(签章):女方(签章):年月日年月日标准版离婚协议(12)男方:XXX,男,汉族,19XX年X月X日,住址:重庆市XX区XX路XX号X幢XX,身份证号码:51XXXXXXXXXXXXXXXX.女方:XXX,女,汉族,19XX年X月X日,住址:XX省XX县XX镇XX村XX号,身份证号码:41XXXXXXXXXXXXXXXXXX.男方与女方于年月日在区民政局登记结婚,于年月日(农历月初)生育一子(女),取名(性别,男/女,汉族,身份证号码:XXXXXXXX)。后双方常因琐事吵架,长期感情不和,致使夫妻感情破裂,已无和好可能,现双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:一、男女双方自愿离婚1、双方自愿解除婚姻关系,自愿签订离婚协议。2、签订本离婚协议时双方明确该协议的权利义务内容,自愿接受本协议内容的约束。3、双方签订本协议时,无智力及精神异常,意思表示真实、合法、有效。无强迫和威胁等违法行为与情形存在。4、为保证协议的真实性,双方各自邀请一名见证人进行本协议签订事宜的见证,见证人有权持有该协议。5、双方身份证复印件、结婚证复印件、债务欠款依据、购房合同复印件、车辆行驶证复印件、出资验资报告书复印件、公司营业执照复印件、孩子出生证明书(户口簿)复印件等资料作为本协议附件,构成本协议内容。二、子女抚养、抚养费及探望权:1、孩子XXX由女方(男方)抚养,随同女方生活,由女方负责孩子抚养费用和日常生活起居。2、孩子的生活费、教育费、医疗费等相关抚养费用全部由双方共同负责,男方每月支付孩子生活费元,直至孩子年吗十八周岁。教育、医疗、保险等大笔资金支出有男女双方按照一人一半的方式承担。(也可约定由男方或者女方一人承担)3、女方需负责孩子的'抚养直至付到孩子大学毕业为止。4、在不影响孩子学习、女方正常生活的情况下,男方可随时探望女方抚养的孩子。女方不得无故阻挠,也不得无故拒绝男方的探望。三、夫妻婚前财产处理双方共同确认:双方各自名下所有的一切婚前所有的固定资产、存款、股权、投资等一切资产归各自所有。双方不得以任何理由提出异议并进行权利主张。四、夫妻共同财产的处理:1、存款:(1)双方现在各自名下所有的一切银行账户存款,归各自所有,不予以分割。(2)双方互不主张此部分存款归各自所有的权利。此部分共同财产处理在本协议签订之后,对双方均具有约束力,各方不得再另行提出异议以及权利主张。2、房屋:(1)由夫妻婚后共同出资,一次性付款购买的位于市XX区路号幢单元楼号住房一套的所有权归(男)女方所有。(2)房屋具体信息为:,购房价款:。所有状况:。(3)作为夫妻共同所有的此部分房产,女方为取得该房屋所有权需现金一次性按照合同价款补偿男方万元(大写:万元整)作为分割此部分财产的补偿金。(4)房地产权证的业主姓名变更的手续自房产证办理下来之后,1个月内男方协助女方办理。男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。如男方没有按时协助女方办理相关手续,男方应当承担违约责任,并赔偿女方的损失。(5)本协议签订之后,所有权、居住权、使用权、收益权等基于房屋所有权而享有的一切权利归女方,男方不得有任何异议并主张任何权利。3、有限公司股份(1)男女双方婚内共同出资,并由XXX持有的有限公司股份,双方共同确认由XXX持有的公司股份%是夫妻共同财产范围,在本次离婚协议之时予以分割。(2)由于有限公司其他股东不同意XXX作为新股东持股,并不愿放弃优先购买权,为确认股权的完整性,双方共同确认此%股份股权所有权及收益权利归女方所有,女方以现金补偿男方。(3)双方共同确认共同所有的股权价值万元(大写:万元整),双方股权以本协议约定的价值为准,不以单独评估为准。女方现金补偿男方的股权金额确定为万元(大写:万元整)。(4)女方现金补偿男方股权的之后,女方全部持有有限公司股份%股份,女方独立享有该股权的所有权、收益权、经营决策权等基于持有股份的全部权利。(5)夫妻关系存续期间所基于持有股份而产生的权利义务全部由女方承担。同时,女方持有有限公司股份之后,基于股东而应当履行的权利义务全部由女方负承担,男方概不负责处理相关争议。4、汽车(1)夫妻共同出资购买的登记在XXX名下的汽车基本情况以行驶证登记为准:车牌号码XXXXX、车辆类型小轿车、车辆登记所有人XXXX、品牌型号XXXXXXXX、车辆发动机号XXXXXX。(2)该辆车所有权归女方所有,男方不要求女方进行现金补偿男方,女方享有基于车辆的所有权而享有的使用权、收益权等一切权利。(3)车辆按揭款元(大写元整)由女方负责归还,男方不履行还款义务。(4)基于女方对该车辆的使用、支配、收益、债务等一切事宜由女方负责,交通违章、交通事故处理、还款义务等一切事宜均由女方负责处理,男方一概不负责。(5)在女方还完车辆按揭贷款之日起7日内,男方需无条件的配合女方进行车辆过户手续的办理。过户所产生的税费、工本费等一切费用由女方负责承担,男方概不负责。5、其他财产双方共同确认无隐匿任何财产的行为,本协议以上载明的财产已经包含了全部夫妻婚姻关系存续期间的夫妻共同财产。已经全部予以了合法分割,如有隐匿自愿承担相关法律责任并须赔偿对方损失。五、债权债务的处理:1、债权处理(1)夫妻关系存续期间,男女双方共同确认各自所享有的对外债权归各自所有,由双方各自进行权利主张,另一方不得有任何异议并进行权利主张。(2)债权不能实现的风险由双方各自承担,不得因债权不能实现而追究对方任何责任。2、债务处理(1)夫妻关系存续期间,男方为夫妻共同生活而进行的项目投资所产生的对外债务为万元(大写:万元整)。此部分债务双方确认为共同债务,女方对此部分债务予以确认,并不提出异议,承诺由双方共同偿还。(2)双方共同确认,女方对外无共同债务,男方对外亦无其他债务。夫妻共同债务范围以本次协议确认的为准,如有未纳入本协议的债务,则不属于夫妻共同债务,男女双方承诺各自偿还。债权人主张权利的,由债务承载方各自负责偿还。(3)由于债务系男方对外进行支借和欠付的,债务组成处理由男方负责处理,在本协议签订之后,女方自愿支付万元(大写:万元整)用于男方偿还夫妻共同债务。此部分款项在女方支付之后,即视为对共同债务进行了处理,女方不在承担此部分债务的偿还。(4)男方取得该部分用于支付共同债务的万元之后,需将此部分费用全部用于偿还债务,不得将此部分费用挪作他用。如男方将此部分费用挪作他用,男方承担为此所造成的一切损失。六、经济帮助及精神赔偿:双方自愿离婚,互不对对方进行经济帮助,也不对对方进行精神赔偿和补偿。(需要补偿的,约定补偿金额)七、离婚补偿款总额及款项支付1、女方补偿男方金额基于该协议约定:女方须向男方支付房屋补偿款万元(大写:万元整)、股权补偿款万元(大写:万元整)、偿还共同债务万元(大写:万元整)等补偿金合计:万元(大写:万元整)2、款项支付时间(1)男女双方在签订本协议之后,领取离婚证正式离婚之日起,3日内支付男方万元(大写:元整)。(2)余款万元(大写:元整)女方在支付第一次补偿金之后,个月内全部支付完毕。(3)具体支付方式为:女方每月日之前支付男方补偿金万元(大写:万元整),共需支付次。具体支付时间分别为:年月日前支付第一笔款项、年月日前支付第二笔款项、年月日前支付第三笔款项。支付总额为万元(大写:万元整)。八、离婚证办理本协议签订之日起,日内男女双方需持有本协议及各自相关的证件到结婚登记机关换取《离婚证》。九、违约责任1、本协议签订之后,男女双方均需严格按照协议约定履行自己的义务。一方故意拖延办理出生证明、离婚证、房屋车辆过户等相关协议约定手续,违约方须每日向对方支付万元(大写:元整)作为补偿费用,直至相关手续办妥之日止。2、女方拒绝支付或者延期支付男方经济补偿金的,须每日向男方支付万元(大写:元整)作为补偿费用,直至女方按照本协议支付相关费用之日止。十、协议生效时间的约定:本协议一式六份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,见证人及见证律师各一份。十一、争议解决如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向对方户籍登记地或者经常居住地人民法院起诉。十二、其他约定1、协议约定内容均采用打印文本,除签字部分外,涂改、书写无效。2、本协议以下无正文。男方(捺印):女方(捺印):时间:时间:见证人:见证律师:执业证号:标准版离婚协议(13)甲方:____,男,____年____月____日出生,现住____,身份证号码:________.乙方:____,女,____年____月____日出生,现住____,身份证号码:________.甲、乙双方于____年月日在武汉市____区民政局登记结婚,现因________,双方感情却已破裂,无法继续共同生活且没有和好可能,故双方向婚姻登记机关申请离婚。经双方充分协商后,就离婚、子女抚养、财产分割问题自愿达成协议如下:一、甲方____与乙方____自愿离婚。二、甲、乙双方的婚生子女____归方抚养,方每月给____支付抚养费____元,直至18周岁。三、财产分割:1、位于________的房产(建筑面积:平方米)是____方____购买,离婚后归____方所有,房产内全部家电、家私归方所有。____方自离婚登记之日起____内搬出。2、、甲、乙双方夫妻关系存续期间,有银行存款____元,____公司股票(价值____元),离婚后全部归____方所有。3、甲、乙双方夫妻关系存续期间,有____元人民币的欠款,离婚后该债务全部由方负责清偿。四、本离婚协议书一式叁份,甲、乙双方,婚姻登记机关各持一份,具有同等法律效力,自婚姻登记机关颁发《离婚证》之日起生效。甲方:(签名)xx年x月x日乙方:(签名)xx年x月x日标准版离婚协议(14)男方:某某,男,汉族,_年_月_日生,住____________,身份证号码:_______________女方:某某,女,汉族,_年_月_日生,住____________,身份证号码:_______________男方与女方于_年_月认识,于_年_月_日在_登记结婚,婚后于_年_月_日生育一儿子/女儿,名_,最新的离婚协议书样本。因_致使夫妻感情确已破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:一、男女双方自愿离婚。二、子女抚养、抚养费及探望权:儿子/女儿_由女方抚养,随同女方生活,抚养费由男方全部负责,男方应于_年_月_日前一次性支付_元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费_元,男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的__银行帐号:__________)。在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可探望女方抚养的孩子。(/男方每月可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方,女方应保证男方每月探望的时间不少于一天。)三、夫妻共同财产的处理:⑴存款:双方名下现有银行存款共_元,双方各分一半,为_元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方/女方应于_年_月_日前一次性支付_元给女方/男方。⑵房屋:夫妻共同所有的位于___的房地产所有权归女方所有,房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。女方应于_年_月_日前一次性补偿房屋差价_元给男方。⑶其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。四、债务的处理:双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(/方于_年_月_日向___所借债务由_方自行承担……)五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。六、经济帮助及精神损害赔偿:因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费_元。上述男方应支付的款项,均应于_年_月_日前支付完毕。七、违约责任的约定:任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金_元给对方(/按支付违约金)。八、协议生效时间的约定:本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。九、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向___人民法院起诉。男方:______女方:_______签名:______签名:________年_月_日_年_月_日标准版离婚协议(15)男方:年月日出生。住市路号,身份证号:女方:年月日出生。住市路号,身份证号:男女双方于年月日在民政局(办)办理结婚登记手续。于年月日(农历月初)生育一子/女,取名。因协议人双方性格不合,夫妻感情破裂,无法继续共同生活,已无和好可能。现双方就自愿离婚一事达成如下协议:一、男女双方自愿离婚。二、孩子由男方/女方抚养,由男方/女方每月给付抚养费元,在每月号前付清;直至付到成年为止。(注:如要求其支付至大学毕业,将成年改为大学毕业即可,否则成年后就无需支付抚养费。)在不影响孩子学习、生活的情况下,男方/女方可随时探望孩子。(注:可根据自身实际情况更改探望时间、次数。但探望一方应提前通知对方,对方应保证探望一方每周探望的时间不少于一天。)三、双方婚姻关系存续期间共同财产,各自名下银行存款归各自所有。双方有夫妻共同财产座落在路小区室商品房一套,价值人民币万元,现协商归男方/女方所有,由男方/女方一次性给付男方/女方现金万元,此款在本协议签订后的天内付清;此房内的家用电器及家俱归男方/女方所有。(注:家具清单可另行签订附件。)房产证的业主姓名变更手续自离婚后一个月内办理,男方/女方必须协助另一方办理变更的一切手续,过户费用由房屋归属方负责。四、双方婚姻关系存续期间无共同债权、债务纠纷。今后若发现,谁经手谁负责,若因男方/女方对外借款导致另一方承担责任的,可向对方全额追偿。(注:该条款不能对抗债权人,但依据本条款,承担责任后可以向对方追偿。)五、本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。六、因男方/女方生活困难,男方/女方同意一次性支付补偿经济帮助金元给男方/女方。鉴于男方/女方要求离婚的原因,男方/女方应一次性补偿男方/女方精神损害费元。上述男方/女方应支付的款项,均应于年月日前支付完毕。七、任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金元给对方。八、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向__X人民法院起诉。协议约定内容均采用打印文本,除签字部分外,涂改、书写无效。九、本协议一式三份,自婚姻登记机关颁发《离婚证》之日起生效双方各执一份,一份交婚姻登记处备案。男方:女方:年月日标准版离婚协议(16)男方:________,男,汉族,________年________月________日出生。住址为________。身份证号码:________女方:________,女,汉族,________年________月________日出生。住址为________。身份证号码:________男方与女方________年________月________日在xx民政局登记结婚。________年________月________日,生于女儿,取名________。________年________月________日生育儿子,取名________。因性格不合等原因致使夫妻感情破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下。一,男女双方自愿离婚。二,子女抚养、抚养费及探望权。女儿________、儿子________均由女方抚养,随同女方生活,抚养费(含教育费、医疗费)由男方负责。由男方李先生每月支付女儿________抚养费________元,抚养费按年支付,直至________年满________周岁为止。由男方李先生每月支付儿子________抚养费________元,抚养费按年支付,直至xx年满18周岁为止。男方有权探望女方抚养的孩子。男方在探望之前与女方联系,女方应当积极配合、支持并妥善接送安排。三,夫妻共同财产和共同债务1,坐落于________,登记在双方名下。该房屋产权及按揭贷款均归女方,贷款还清之日起一个月男方配合办理过户手续。坐落于________,合同编号为________,该房屋归女方所有,按揭贷款归女方承担。2,粤skh金杯牌小型普通客车一辆,粤s85歌诗图牌小型轿车一辆,________牌小型轿车一辆,以上车辆均登记在男方名下。粤s50宝马牌小型轿车,该车辆按揭贷款由男方承担。粤skh金杯牌小型普通客车归男方所有。粤s85归女方所有,男方配合过户手续。3,东莞市大朗玫瑰花店,此店铺一切财产权利和收益及负债均归于女方。4,东莞市商务酒店有限公司,注册资本________万元,男方李先生在工商登记占________%的股权,实际占50%的股权。现在约定李先生在该酒店实际的________%的股权归女方,在签订协议一个月内变更股权转让登记手续,男方退出经营。四,特别约定因第三条第4项的约定,酒店的股权及经营权均归女方。女方无需支付男方任何股权转让款,男方也无需支付两个孩子的抚养费,双方同意此债务抵消。但男方若拒不变更股权转让、实际退出酒店经营,女方有权追索全部子女抚养费。五,协议生效时间的约定本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。男方:________________女方:________________签名:________________签名:________________________年________月________日________年________月________日标准版离婚协议(17)协议人(男方):,身份证号:协议人(女方):,身份证号:协议人双方于年月日在北京市区婚姻登记处办理结婚登记手续。双方充分考虑、协商,现就自愿离婚一事达成如下协议:一、协议人双方一致同意解除婚姻关系。二、子女抚养问题。双方婚生子/女,年月日出生,现年周岁,由方直接抚养。抚养费的承担:(1)抚养费给付标准:方每月支付抚养费人民币元,直至孩子年满18周岁止。(2)抚养费支付方式:在每月底前付清;方应在银行开立专项账户(账号:)方每月25号前,将元抚养费足额存入;如有特殊情况不能按时给付应及时告知方,取得方的谅解。每半年方应向方提交教育、医疗使用状况明细单。协议人双方尽可能给孩子创造良好的教育医疗环境,涉及择校、课外兴趣、特长班、家教等教育及大病医疗的重大事项花费、支出均应由双方共同商定。(3)(可选)方以孩子的名义在银行设立18周岁以后的教育、医疗及创业专项基金(以下简称“基金”),每月足额存入元,存款日期同上,该款项专款专用,只能为孩子存储的教育、重大医疗及创业储备之用,为孩子个人财产,除非出现极特殊的情况,协议人双方未经协商达成书面一致意见,双方均无权取用、占用。探望权的保障与行使:原则性约定:方享有法定的对孩子的探望权,但在孩子能够独立表达意志时,应充分尊重其本人的意愿,不得强迫。(1)探望权行使应至少一周一次,原则上应安排在周末时间;每次时间为六个小时以内,可在孩子住所,也可单独带孩子去公园、博物馆、游乐园等儿童游乐场所或公共场所,或者方家中;孩子在方处过夜应事先征得方同意。(2)方及其父母可在每年十一长假、清明、端午、中秋期间,带走孩子与其共同生活,时间一般在四天以内;方应至少提前15天与某方商量取得一致意见;(3)每半年方可利用孩子寒、暑假,带其外出游玩或旅行一次(旅行时间一般不超过十五天)。方应至少提前30天与方商量取得一致意见,做好安排;(4)每年春节孩子轮流与双方家人团聚,自20XX年春节开始,首先与方共度。(5)在不影响方及孩子正常生活、学习情况下,方与孩子通过电话或者网络通讯工具交流不应受限制。离婚之后双方均有义务本着有利孩子健康成长为原则,互相维护对方在孩子心目中的形象,有问题应互谅互让、尽可能在私下沟通解决,争取将成年人感情恩怨所带来的对孩子成长过程中心理健康的不利影响降到最小。三、夫妻共同财产的分割:坐落在上海区路号小区的楼房一套(要与房产证上的名称保持一致),房产证号:海私成第号,产权人登记为方名字,价值人民币万元,该房所有权及室内的家具家电归方所有。双方婚后的共同存款人民币万元(见清单)双方同意归方所有。上述房产中的个人衣物及个人用品归各自所有。四、协议人双方在本协议之外无其他共同的债权债务,一方名下的债务由其个人承担。五、离婚手续及财产分割执行方式:协议人双方协商一致,到北京市区民政局办理离婚登记手续,双方事先应备齐办理离婚手续所需的身份证、户口本、结婚证、2寸照片两张、离婚协议一式三份等相关材料。离婚协议手续办理后三天内,方办理房产过户手续,如确实需要,某方应予配合,不得拖延。办理正式离婚手续后7日内,方应完成个人物品的清理交接,方应予配合。办理正式离婚手续后7日内,双方办理户口分户手续,方将其户口迁出。房产过户后一个月内,方应及时办理物业费、供暖费、水电气费、有线电视费的户名变更手续。六、本协议是双方真实意思表示,所有条款真实有效,有未尽事宜,可另行签署补充协议、条款,具有与本协议同等效力。七、离婚后,双方应友好坦诚相见,不得作出有损对方情感、声誉的言行。八、本协议一式三份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。本协议自双方签字并在婚姻登记机关办理离婚登记、备案时起生效。协议人(男方):协议人(女方):年月日年月日标准版离婚协议(18)男方:__________,__________族,__________年_________月__________日生,现住_______________。身份证号码:____________________。女方:_______________,__________族,__________年__________月__________日生,现住_______________。身份证号码:____________________。双方于年日在六盘水市钟山区民政局登记结婚,婚后于月日生育孩子,取名_______________,经双方协商达成一致意见,订立离婚协议如下:一、男女双方自愿离婚。二、孩子抚养、抚养费及探望权:双方所生孩子由方抚养,抚养费(含托养费、教育费、医疗费等)由方自愿全部负担。方有权探望孩子。三、夫妻共同财产分配:四、协议生效时约定:本协议一式三份,甲、乙双方各持一份,婚姻登记机关存档一份,自婚姻登记机关颁发《离婚证》之日起生效。男方(签字):____________________年__________月日女方(签字)____________________年_______________月日标准版离婚协议(19)协议人:协议人:协议人双方于年月日登记结婚,年月日生育一子,取名张__。现协议双方夫妻感情确已完全破裂,经双方协商一致,自愿离婚、财产分割及子女抚养事宜达成如下协议:一、张某与冯某自愿离婚。二、儿子张__由冯某抚养,由张某每月给付抚养费500元,在每月10号前付清;直至付到18周岁止,18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。三、夫妻有座落在路号的楼房一套,价值人民币元,现协商归冯某所有,由冯某一次性给付张某现金元。房内的家用电器及家俱等等(见清单),双方同意作价元,归冯某所有,冯某向张某支付元。四、夫妻无共同债权及债务。五、张某可在(时间)接儿子到其居住地,于(时间)送回冯某居住地;如临时探望,可提前天与冯某协商,达成一致后可按协商的办法进行探望。本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。协议人:__协议人:__20__年__月__日标准版离婚协议(20)协议人男方:身份证号码:户籍住址:________(必须户口薄首页地址)电话号码:协议人女方:身份证号码:户籍住址:__________(必须户口薄首页地址)电话号码:男女双方于____年__月__日在______X婚姻登记处办理登记注册,结婚证号码:__________。于____年__月__日生下孩子__X。兹因双方性格不合而导致夫妻感情彻底破裂,无法继续共同生活。经双方协商一致,同意签订如下离婚协议:一、男女双方自愿解除婚姻关系,女方离婚时确认无怀孕。二、婚生儿子(女儿)__X的抚养权归男方(或女方),抚养费也由男方(或女方)负责承担,直至儿子(女儿)__X成人独立生活为止,女方(或男方)有探视权。三、离婚后男女双方没有共同财产分割。四、离婚时男女双方互不给予经济补偿。五、男女双方没有共同债权、债务。双方各自债权、债务由各人享有和承担。离婚后如发生在婚姻存续期间的债权或债务纠纷由责任人负责。六、此协议书未尽事宜由男女双方共同协商解决。七、此协议书是男女双方自愿签订,自取得《离婚证》之日生效,对双方均具有法律约束力,违约方应承担法律责任。八、此协议书一式三份。男女双方各自保留一份,由婚姻登记管理机关存档一份。九、如本协议生效后在执行过程中发生争议,双方应当协商解决,协商不成,任何一方均可在当地法院起诉。我们自愿离婚,双方均具有完全民事行为能力,完全同意本协议书的各项安排,亦无其它不同意见。离婚人男方:女方:年月日

1回答
2023-02-06

代公司收款委托书(热门7篇)

答:代公司收款委托书(1)致xx:我单位因业务需要,现委托xx律师事务所作为我单位的合法委托代理单位,授权其代表我单位进行业务款项代收工作。本收款授权委托书的授权范围为:代表我单位与贵单位进行业务款项代收活动有关的'一切事务。在整个业务款项代收过程中,该代理单位的一切行为,均代表本单位,与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理单位行为的全部法律后果和法律责任。代理单位无权转换代理权。特此委托。委托单位法人(签字盖章):代公司收款委托书(2)委托人(名称):受委托人姓名:xx,性别:x,身份证号:xxx。委托范围:我公司全权委托我司员工xxxx收取。此委托书有效期限从xx年x月x日至xx年xx月x日。本委托书一式两份,受托人签字和委托人加盖公章后生效。我方委托收取上述款项,由此引起的经济纠纷与付款方无关。受委托人(签名):日期:委托人(公章):日期:代公司收款委托书(3)委托人(名称):受委托人姓名:,性别:,身份证号:。委托范围:我公司全权委托我公司员工收取。南阳银行账号为年月日至年月日。本委托收款声明,受托人签字和委托人加盖公章后生效。我方委托收取上述款项,由此引起的经济纠纷与付款方南阳大汉王朝餐饮有限公司无关。受委托人(签名):日期:委托人(公章):日期:代公司收款委托书(4)公司收款委托书:***款托收委托书致**公司:兹有**(姓名),身份证号:________________,根据我单位提供的附件所列材料,与贵公司联络,将此笔***款项计***(大写:人民币****)支付该人,账户名***,账号:________________!以上情况属实,若由此引起纠纷,由我单位负责处理!附件一:身份证(复印件,需有持有人签名)(附件章)法定代表人:(签名)日期:"代公司收款委托书(5)致xx公司:兹有xx(姓名),身份证号:xx,根据我单位提供的附件所列材料,与贵公司联络,将此笔xx款项计xx(大写:xx)支付该人,账户名:xx,账号:xx!以上情况属实,若由此引起纠纷,由我单位负责处理!附件一:身份证(复印件,需有持有人签名)附件二:送货签收清单委托单位:xx(盖章)法定代表人:xx(签名)日期: 20xx年xx月xx日代公司收款委托书(6)xx公司:我公司为xx(单位名称),因本公司对公账户无法转帐原因,现委托xx,付款银行xx,付款账号xx,以转账方式代为缴纳保险费xx元。特此证明。委托单位:xx(盖章)法定代表人:xx(签名)日期: 20xx年xx月xx日1、本委托书中包含被委托人身份证号码,名字,委托付款金额,付款银行,付款账户等信息,并加盖委托单位公章。2、需要提供被委托人身份证复印件,并加盖委托单位公章。代公司收款委托书(7)致:兹有XXXXXX有限公司,因我公司业务需要,现委托XXX先生,身份证号:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,职位:XXXX。作为我公司合法委托代理人,授权其代表我公司进行代收XXXX年XX月货款,金额¥XXXX。授权范围为:代表XXXXX有限公司与深圳市XXXX技术有限公司进行代收款活动有关的.事务,与本公司具有同等法律效力。由此引起的经济纠纷与付款方无关。代理人无权转换代理权。特此委托。户名:开户行:帐号:XXXXXX有限公司(公章)XXXX年XX月XX日

1回答
2023-02-06

离婚模板协议(实用20篇)

答:离婚模板协议(1)男方:周xx,男,汉族,____年__月__日生,住______,身份证号码:女方:吕xx,女,汉族,____年__月__日生,住______,身份证号码:男方周xx与女方吕xx于____年__月认识,于__年__月__日在____登记结婚,婚后于__年__月__日生育一儿子/女儿,名______。因____致使夫妻感情破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:一、男女双方自愿离婚。二、子女抚养、抚养费及探望权:儿子/女儿______由女方抚养,随同女方生活,抚养费(含托养费、教育费、医疗费)由男方全部负责,男方应于__年__月__日前一次性支付______元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费__元,男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的xx银行帐号:)。在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可随时探望女方抚养的孩子。(/男方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方,女方应保证男方每周探望的时间不少于一天。)三、夫妻共同财产的处理:(1)存款:双方名下现有银行存款共______元,双方各分一半,为______元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方/女方应于____年____月____日前一次性支付元给女方/男方。(2)房屋:夫妻共同所有的位于xxx的房地产所有权归女方所有,__房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。女方应于____年____月____日前一次性补偿房屋差价______元给男方。(3)其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。四、债务的处理:双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(/____方于__年__月__日向xxx所借债务由__方自行承担……)五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前__二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。六、经济帮助及精神赔偿:因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金____元给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费____元。上述男方应支付的款项,均应于__年__月__日前支付完毕。七、违约责任的约定:任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金____元给对方(/按______支付违约金)。八、协议生效时间的约定:本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。九、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向xxx人民法院起诉。关于自愿离婚、子女抚养和探视、共同财产分割、共同债权债务、生活困难经济补助等条款是必须具备的。其他的'比如责任约定、向什么法院起诉那些都是法律强制性规定,你不约定也无所谓,也是按照法律程序走。男方:(签名)女方:(签名)xx年x月x日xx年x月x日离婚模板协议(2)男方:_________,民族:_____族,_____年____月____日生,住址:_______________,身份证号码:_______________,工作单位:_______________。女方:_________,民族:_____族,_____年____月____日生,住址:_______________,身份证号码:_______________,工作单位:_______________。双方于_____年____月____日在_____市_____城区(县)人民政府的民政部门登记结婚,现因__________的原因,自愿离婚,经双方协商一致,对有关事项,依《婚姻法》的规定达成如下协议:一、男方_________与女方_________自愿离婚。二、子女的抚养1、双方于_____年____月____日生育有一儿子/女儿,取名:_________,离婚后儿子/女儿随男方/女方直接抚养生活,由女方/男方每月给付抚养费(包括生活费、教育费、医疗费)_________元,在每月_________号前付清,直到孩子完成高中教育阶段止。高中教育阶段之后的有关费用双方日后重新协商。2、探望的时间:男方/女方可在每月的第_________周星期六起至周日接儿子/女儿随其生活或娱乐。如临时或节假日的探望,可提前一天由双方协商,达成一致后可按协商的'办法进行探望。儿子/女儿十周岁以上时,探望权的行使应尊重儿子/女儿的意见,不可强行按本协议执行。三、夫妻共同财产的分割1、房产夫妻双方婚后购有坐落在_____路_____号_____小区_____栋_____单元_____号的楼房一套,登记在男方/女方(或双方)名下,属夫妻共有财产。离婚后,该套房屋归男方/女方所有(注:包括房内装修内附属设施及相关配套设施),双方相互配合办理产权变更登记手续。因办理产权变更登记手续所应支付的一切税费等均由男方/女方承担。取得房屋所有权的一方给予另一方经济补偿人民币_____元,在本协议签订之日起_____日内付清。夫妻双方婚后购有坐落在_____路_____号_____小区_____栋_____单元_____号的楼房一套,购房时以男方/女方为主贷人向_____银行按揭贷款购买,首付及按揭还款都来源于夫妻共有存款,该房属夫妻共有财产。离婚后,该套房屋归男方/女方所有(注:包括房内装修内附属设施及相关配套设施),双方相互配合办理产权变更登记及办理贷款主贷人变更手续。因办理产权变更登记及办理贷款主贷人变更手续所应支付的一切税费等均由男方/女方承担。取得房屋所有权的一方给予另一方经济补偿人民币_____元,在本协议签订之日起_____内付清。夫妻共有房屋内的家用电器及家具等等(见清单),双方同意作价_____万元,归男方/女方所有,取得的一方给予另一方经济补偿人民币_____元,在本协议签订之日起_____内付清。2、机动车辆:_____年____月____日购有_____牌汽车一辆,离婚后归男方/女方所有,取得的一方给予另一方经济补偿人民币_____元,在本协议签订之日起_____内付清。3、股权、股票、债券等:(如前述依协议详定)。4、其他财产:双方各自名下的其它私人财产(如首饰、衣服等)归各自所有。四、离婚后住房的安排男方住:_____路_____号_____小区_____栋_____单元_____号的楼房。女方住:_____路_____号_____小区_____栋_____单元_____号的楼房。五、债务的处理双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(_____方于_____年____月____日向_____所借债务由______方自行承担)。六、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前__年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。七、经济帮助及精神赔偿因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金_____元给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费_____元。上述男方应支付的款项,均应于_____年____月____日前支付完毕。八、违约责任的约定任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金_____元给对方。九、协议生效时间的约定本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。男方:(签章)年月日女方:(签章)年月日离婚模板协议(3)甲方:_____乙方:_____姓别:_____姓别:_____民族:_____民族:_____年龄:_____年龄:_____出生年月:_____出生年月:_____身份证号码:_____身份证号码:_____住址_____住址_____甲乙双方系夫妻关系于____年____月____日在____颍上县民政局办理结婚登记手续。甲乙双方婚后生育一子现因夫妻婚后双方性格不合无法共同生活,夫妻感情已完全破裂,经调解无效,现双方就自愿离婚一事达成如下协议:一、甲乙双方感情已完全破裂自愿离婚。二、夫妻双方在婚姻关系存续期间内无其它共同债权债务;个人名下的债权债务离婚后由各自享有和承担三、为保障子女的居住,生活和学习环境,减少对孩子造成心灵创伤,乙方放弃双方婚生女子女的抚养权,由甲方抚养,乙方无需每月给付甲方子女抚养费。四、乙方每月有看望女儿权利。但要与甲协商确定时间。五、甲乙双方所居住的房屋为甲方享有所有权,不作为双方共同财产。六、甲乙双方各自名下的其它财产归各自所有。私人生活用品及首饰归各自所有。七、以上未尽明事项,甲乙双方事后可以协商补充。本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。甲方签字_____20___年__月__日乙方签字_____20___年__月__日离婚模板协议(4)男方:XXX男,汉族,X年X月X日出生身份证号码:现居住地:女方:XXX女,汉族,X年X月X日出生身份证号码:现居住地:双方于X年X月X日在登记结婚,婚后于X年X月X日生育一儿子女儿,名叫XXX。现夫妻感情完全破裂,没有和好可能,经双方协商达成一致意见,订立离婚协议如下:一、男女双方自愿离婚。二、子女抚养、抚养费及探望权:儿子女儿XXX由XXX方抚养,随同方生活,抚养费(含托养费,教育费,医疗费)由方全部负责,方应于每月日前支付元给方作为儿子女儿的抚养费。在不影响孩子学习,生活的情况下,方可随时探望方抚养的孩子。三、夫妻共同财产的`处理:⑴存款:双方名下现有银行存款共元(大写:人民币),分配方式:男方分元,(大写:人民币)女方分元(大写:人民币)⑵房屋:夫妻共同所有的位于的房地产所有权归方所有。⑶其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)四、债权与债务的处理:双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方方自行承担。(方于年月日向借债务)五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部财产的真实性。六、经济帮助及精神赔偿:因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金给女方元(大写:人民币)。上述南方应支付的款项,应于年月日前支付完毕。本协议一式三份,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,自婚姻登记机关颁发《离婚证》之日起生效。男方:XXX年月日女方:XXX年月日离婚模板协议(5)男方:某某,男,汉族,xx年xx月xx日生,住xxxxxxxx,身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx女方:某某,女,汉族,xx年xx月xx日生,住xxxxxxxx,身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx男方与女方于20xx年xx月认识,于20xx年xx月xx日在xx登记结婚,婚后于20xx年xx月xx日生育一儿子/女儿,名xx。因xx致使夫妻感情确已破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:一、男女双方自愿离婚。二、子女抚养、抚养费及探望权:儿子/女儿xx由女方抚养,随同女方生活,抚养费由男方全部负责,男方应于xx年xx月xx日前一次性支付xx元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费xx元,男方应于每月的1—5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的XX银行帐号:xxxxxxxxxxxxxx)。在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可探望女方抚养的孩子。(男方每月可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方,女方应保证男方每月探望的时间不少于一天。)三、夫妻共同财产的处理:⑴存款:双方名下现有银行存款共xx元,双方各分一半,为xx元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方/女方应于xx年xx月xx日前一次性支付xx元给女方/男方。⑵房屋:夫妻共同所有的位于XXX的房地产所有权归女方所有,房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。女方应于xx年xx月xx日前一次性补偿房屋差价xx元给男方。⑶其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。四、债务的处理:双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(方于xx年xx月xx日向XXX所借债务由xx方自行承担。)五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的'全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。六、经济帮助及精神损害赔偿:因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费xx元。上述男方应支付的款项,均应于20xx年xx月xx日前支付完毕。七、违约责任的约定:任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金xx元给对方(/按支付违约金)。八、协议生效时间的约定:本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。九、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向XXX人民法院起诉。男方:xxxx女方:xxx签名:xxxx签名:xxxxx20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日离婚模板协议(6)男方:身份证号:女方:身份证号:男方与女于20xx年7月2日在合肥市蜀山区民政局登记结婚,双方均属再婚,现因夫妻感情破裂,已无和好可能,经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:一、男女双方自愿离婚。二、子女抚养、抚养费及探望权:男女双方属于再婚家庭,双方子女均已成年,无需抚养。三、夫妻共同财产的处理:1、存款:双方名下现有银行存款归各自名下权属不变。2、房屋:双方婚姻关系存续期间无共同房产,各自婚前房产权属不变,归各自所有。3、其他财产:婚前双方各自的除以上两项外的其他财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有。四、债务的处理:双方在婚姻关系存续期间发生的债务,非用于家庭生活开支的,由负债方自行承担。五、违约责任的'约定:任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金元给对方。六、本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,七、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向合肥市人民法院起诉。男方签名:女方签名:年月日年月日离婚模板协议(7)男方:_________,民族:_____族,_____年____月____日生,住址:_______________,身份证号码:_______________,工作单位:_______________。女方:_________,民族:_____族,_____年____月____日生,住址:_______________,身份证号码:_______________,工作单位:_______________。双方于_____年____月____日在_____市_____城区(县)人民政府的民政部门登记结婚,现因__________的原因,自愿离婚,经双方协商一致,对有关事项,依《婚姻法》的规定达成如下协议:一、男方_________与女方_________自愿离婚。二、子女的抚养1、双方于_____年____月____日生育有一儿子/女儿,取名:_________,离婚后儿子/女儿随男方/女方直接抚养生活,由女方/男方每月给付抚养费(包括生活费、教育费、医疗费)_________元,在每月_________号前付清,直到孩子完成高中教育阶段止。高中教育阶段之后的有关费用双方日后重新协商。2、探望的时间:男方/女方可在每月的第_________周星期六起至周日接儿子/女儿随其生活或娱乐。如临时或节假日的探望,可提前一天由双方协商,达成一致后可按协商的办法进行探望。儿子/女儿十周岁以上时,探望权的行使应尊重儿子/女儿的意见,不可强行按本协议执行。三、夫妻共同财产的分割1、房产夫妻双方婚后购有坐落在_____路_____号_____小区_____栋_____单元_____号的楼房一套,登记在男方/女方(或双方)名下,属夫妻共有财产。离婚后,该套房屋归男方/女方所有(注:包括房内装修内附属设施及相关配套设施),双方相互配合办理产权变更登记手续。因办理产权变更登记手续所应支付的一切税费等均由男方/女方承担。取得房屋所有权的一方给予另一方经济补偿人民币_____元,在本协议签订之日起_____日内付清。夫妻双方婚后购有坐落在_____路_____号_____小区_____栋_____单元_____号的楼房一套,购房时以男方/女方为主贷人向_____银行按揭贷款购买,首付及按揭还款都来源于夫妻共有存款,该房属夫妻共有财产。离婚后,该套房屋归男方/女方所有(注:包括房内装修内附属设施及相关配套设施),双方相互配合办理产权变更登记及办理贷款主贷人变更手续。因办理产权变更登记及办理贷款主贷人变更手续所应支付的一切税费等均由男方/女方承担。取得房屋所有权的一方给予另一方经济补偿人民币_____元,在本协议签订之日起_____内付清。夫妻共有房屋内的家用电器及家具等等(见清单),双方同意作价_____万元,归男方/女方所有,取得的一方给予另一方经济补偿人民币_____元,在本协议签订之日起_____内付清。2、机动车辆:_____年____月____日购有_____牌汽车一辆,离婚后归男方/女方所有,取得的一方给予另一方经济补偿人民币_____元,在本协议签订之日起_____内付清。3、股权、股票、债券等:(如前述依协议详定)。4、其他财产:双方各自名下的其它私人财产(如首饰、衣服等)归各自所有。四、离婚后住房的安排男方住:_____路_____号_____小区_____栋_____单元_____号的楼房。女方住:_____路_____号_____小区_____栋_____单元_____号的楼房。五、债务的处理双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(_____方于_____年____月____日向_____所借债务由______方自行承担)。六、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的`财产,或在签订本协议之前__年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。七、经济帮助及精神赔偿因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金_____元给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费_____元。上述男方应支付的款项,均应于_____年____月____日前支付完毕。八、违约责任的约定任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金_____元给对方。九、协议生效时间的约定本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。男方:(签章)年月日女方:(签章)年月日离婚模板协议(8)协议人(男方):______身份证号:________________________协议人(女方):______身份证号:________________________协议人为了明确婚前婚后双方财产所有权、债权债务的承担及其他与财产权益相关的法律事宜,经双方平等自愿协商,特作如下协议:一、双方婚前各自名下的'财产,不论双方在订立本协议后是否结婚,均归各自所有,另一方无论在任何条件下,均无权主张分割。截止到协议签订时,男方名下已有的婚前财产包括但不限于以下财产:(一)不动产:________________________________________________(二)动产:________________________________________________截止到协议签订时,女方名下已有的婚前财产,包括但不限于以下财产:(一)不动产:________________________________________________(二)动产:________________________________________________二、协议人双方婚后实行财产分别制,即婚后各自的财产收入、所得、购置的动产、不动产归各自所有,包括但不限于以下婚后取得的:以上一方财产所得另一方无权以“夫妻共同财产”为由主张分割,完全由取得一方占有、使用、收益和处分,行使完全财产所有权。基于一方名义购得的财产所附权利义务完全由一方享有和承担,与另外一方无关。如在以一方名义购置不动产时,可由一方以自己名义签订买卖合同及贷款,该不动产所有权利义务以及产权完全由一方享有和承担,与另一方无关,若有必要,另一方有义务协助购买方办理抵押贷款手续。一方婚前婚后的房屋贷款还贷部分,另一方不得再作为共同财产予以分割。三、婚前婚后,双方各自的债权债务由各自享有和承担。若在婚后借债,任何一方在形成债务时,有向债权人告知“夫妻婚内财产分别制”的义务,即明确告知债权人,所借财物还债责任仅由借款借物人一人承担,与配偶无关,配偶不承担连带责任,并保证债权人在知悉此事实前提下出借财物,否则,若由于保护善意第三人利益原因,致使非借款借物一方承担连带责任时,出借方应按另一方承担和履行连带义务的双倍向另一方支付补偿金。四、为保证双方婚后共同生活所需经济支持,双方婚后可就夫妻共同财产的范围、用于存放共同财产的银行账户等事项进行书面约定,该书面约定作为本协议的附件,同本协议具有同等效力。五、双方所生子女的开支由双方承担,具体承担的数额和比例可由双方在子女出生后另行书面约定该书面约定作为本协议的附件,同本协议具有同等效力。六、本协议虽名为“婚前财产约定协议”,但不影响协议中关于子女抚养、婚后财产处理等本协议约定相关事宜的效力20xx离婚协议书范本合同范本。七、在履行本协议的过程中若发生争议,双方应协商解决。协商不成,任何一方有权向本协议签订地的法院起诉。八、本协议一式三份,双方各执一份,公证处存档一份,自双方签字后生效。协议人:______协议人:______离婚模板协议(9)男方:Xxx,男,汉族,____年__月__日生,住______,身份证号码:女方:Xxx,女,汉族,____年__月__日生,住______,身份证号码:男方xx与女方xx于____年__月认识,于__年__月__日在____登记结婚,婚后于__年__月__日生育一儿子/女儿,名______。因____致使夫妻感情破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:一、男女双方自愿离婚。二、子女抚养、抚养费及探望权:儿子/女儿______由女方抚养,随同女方生活,抚养费(含托养费、教育费、医疗费)由男方全部负责,男方应于__年__月__日前一次性支付______元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费__元,男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的`xx银行帐号:)。在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可随时探望女方抚养的孩子。(/男方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方,女方应保证男方每周探望的时间不少于一天。)三、夫妻共同财产的处理:(1)存款:双方名下现有银行存款共______元,双方各分一半,为______元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方/女方应于____年____月____日前一次性支付元给女方/男方。(2)房屋:夫妻共同所有的位于xxx的房地产所有权归女方所有,__房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。女方应于____年____月____日前一次性补偿房屋差价______元给男方。(3)其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。四、债务的处理:双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(/____方于__年__月__日向xxx所借债务由__方自行承担......)五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前__二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。六、经济帮助及精神赔偿:因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金____元给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费____元。上述男方应支付的款项,均应于__年__月__日前支付完毕。七、违约责任的约定:任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金____元给对方(/按______支付违约金)。八、协议生效时间的约定:本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。九、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向xxx人民法院起诉。男方:(签名)女方:(签名)xx年x月x日xx年x月x日离婚模板协议(10)男方:男,汉族,____年__月__日生,住______,身份证号码:女方:女,汉族,____年__月__日生,住______,身份证号码:男方与女方于____年__月认识,于__年__月__日在____登记结婚,婚后于__年__月__日生育一儿子(女儿),名______。双方感情完全破裂,没有和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:一、男女双方同意离婚。二、子女抚养、抚养费及探望权:儿子(女儿)______由男方抚养,随同男方生活,女方承担抚养费(含托养费、教育费),并承担其医疗费用的一半。前述各项费用承担至儿子(女儿)年满18周岁止。女方应于__年__月__日前一次性支付______元给男方作为儿子的抚养费(女方每月支付抚养费__元,女方应于每月的1-5日前将儿子的抚养费交到男方手中或指定的××银行帐号:)。其他费用包括学费、特殊培训等费用待发生时由双方协商及时支付。在不影响孩子学习、生活的情况下,女方可随时探望男方抚养的孩子。(女方每星期休息日可探望儿子一次或带儿子外出游玩,但应提前通知男方,男方应保证男妇每周探望的时间不少于一天。)三、夫妻共同财产的处理:(1)存款:双方名下现有银行存款共______元,双方各分一半,为______元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方/女方应于____年____月____日前一次性支付元给女方/男方。(2)房屋:夫妻共同所有的位于的房地产所有权归女方所有,__房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。女方应于____年____月____日前一次性补偿房屋差价______元给男方。(3)其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。四、债权和债务的处理:双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(___方于__年__月__日向所借债务由__方自行承担……)五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。本协议书财产分割基于上列财产为基矗任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前__二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。六、经济帮助及精神赔偿:因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金____元给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费____元。上述男方应支付的款项,均应于__年__月__日前支付完毕。七、违约责任的约定:任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金____元给对方(/按______支付违约金)。八、协议生效时间的约定:本协议一式三份,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,自婚姻登记机颁发(离婚证)之日起生效。男方:(签名)女方:(签名)××年×月×日××年×月×日离婚模板协议(11)一、离婚协议是什么?离婚协议,是指婚姻双方均表示同意离婚,以及离婚后财产债务如何处理、子女归谁抚养等相关问题达成的共同意思表示协议书。所以,离婚协议的内容一般包括离婚、子女抚养和财产处理等三项内容,其中关于离婚和子女抚养的内容属于夫妻人身关系的性质,而财产处理则属于夫妻财产关系的性质,因此,离婚协议的性质应是一种混合合同。这与离婚诉讼是一种复合之诉的道理是一样的。二、离婚协议中涉及夫妻人身关系条款是无效的。首先,我国法律对婚姻关系的解除采登记要件主义和诉讼要件主义相结合的原则,即当事人既可以选择登记离婚,也可以选择诉讼离婚,两者均具有同等的法律效力。未经登记或诉讼离婚,夫妻双方的婚姻关系就不能解除。其次,当事人关于离婚的意思表示可能随着时间、环境、对方言行、自我认识等各种因素的变化而发生变化。因此,一方当事人在签订离婚协议后又反悔不同意离婚,是很正常的,婚姻当事人在离婚协议书中关于“同意离婚”的意思表示并不具有法律效力,而只能作为一种证据,证明夫妻感情曾经出现过重大裂痕。三、离婚协议中涉及财产关系的条款是附生效条件的协议,在双方同意离婚或者判决离婚的条件下应当认定其效力。离婚协议中财产分割的前提是,即如果离婚,应当按双方约定分割财产。财产分割协议的成就条件即离婚。但离婚财产分割协议所附生效条件,不同于一般意义上的附生效条件,因为其成就需要离婚双方当事人的合意,任何一方均可决定其是否成就,可以单方面使财产分割协议不产生约束力且不会承担任何法律责。除非有可变更或可撤销的情形,否则,人民法院在判决离婚的情况下,应当将协议作为分割夫妻财产的重要证据,即法院要按照离婚协议中关于财产分割的约定作出判决。什么是婚前协议书,婚前协议书是否具有法律效力?对于要结婚的男女双方来说,签订一份合法、有效的婚前协议书是非常有必要的。男女双方就财产分割、个人财产界定等方面的问题提前作出合理的约定,一旦日后离婚时产生分歧,就按照婚前协议书上所约定的进行处理。但是很多夫妻对于婚前协议书都不怎么了解。究竟什么是婚前协议书,婚前协议书是否具有法律效力?下面由余婧律师团队为您介绍。一、什么是婚前协议书?婚前协议书,是指将要结婚的男女双方为结婚而签订的、于婚后生效的具有法定约束力的书面协议。主要目的是对双方各自的财产和债务范围以及权利归属等问题实现作出约定,以免将来离婚或一方死亡时产生争议。更多法律知识请搜索:余婧婚姻家庭律师网在西方,将要结婚的男女双方在婚前签订关于财产、离婚后子女抚养权等问题的婚前协议书是非常普遍的。由于我国的传统观念,签订婚前协议在我国并不流行。很多恋人在结婚前根本不会想到签订结婚协议书,在人们的传统观念里,认为签订婚前协议太伤感情,并不是一件浪漫的事。但是,目前全社会离婚率呈上升态势,夫妻离婚时,产生争议最多的往往就是关于财产分割方面的问题。“准夫妻”在向往美好婚姻生活的同时也应该对婚姻危机有一个前瞻性的认识,因为谁也不能确定未来到底如何发展。而一份未雨绸缪的婚前协议,不仅能避免夫妻双方在将来离婚时产生争议,也能在争议发生时公平、合理地处理问题,同时还可以简化离婚程序和节省各方人力、物力和财力。二、婚前协议书是否具有法律效力?至于婚前协议书是否具有法律效力,关键要看婚前协议书是约定什么的。婚前协议书的内容必须在不违反公共秩序善良风俗的前提下,才具有法律效力。男女双方约定的事项必须是合法的,是双方真实的意思表示,没有任何的欺诈或胁迫。关于财产方面的协议,我国相关法律也有明确规定。比如《婚姻法》第19条规定:“夫妻可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有。约定应当采用书面形式。”至于婚前协议书是否需要公证,法律并没有强制性的规定。是否公证,应该由你们当事人自己决定。当然,经过公证的婚前协议书法律效力会强些,但也不绝对。通常经过公证的婚前协议书,如果没有相反的证据推翻,法院是会优先采用的。以上就是关于婚前协议书的简单介绍。签订婚前协议书不仅要对财产分割、个人财产认定等方面作出一个总体的约定,更要注重相关细节的约定。我们建议您在签订婚前协议书前最好能够向专业的婚姻家庭律师进行咨询;或者直接委托律师为您拟定婚前协议书。这样能更加全面地完善婚前协议书的相关问题的约定,避免日后离婚时矛盾的再次发生。更多法律知识请搜索:夫妻忠诚协议是否具有法律效力【要点提示】夫妻忠诚协议是否有效应该区别对待,单纯性的“忠诚协议”的约定或承诺,例如“损失费”、“赔偿款”、“夫妻共同财产全部归无过错方所有”的约定或承诺属于违约责任,应确认其有效;涉及特定人身关系的约定,如“不得离婚、必须离婚、放弃对未成年子女监护权”等,因违反法律强制性规定而无效。【典型案例】关于夫妻忠诚协议,最典型的一个案例是上海市闽行区人民法院的一个判例。原告曾某(男方)离婚后通过征婚,与也曾离异的贾某(女方)相识。经过短暂的接触,几个月后双方登记结婚。由于两人均系再婚,为慎重起见,20xx年6月,夫妻俩经过“友好协商”,签署了一份“忠诚协议书”。协议约定,夫妻婚后应互敬互爱,对家庭、配偶、子女要有道德观和责任感。协议书中还特别强调了“违约责任”:若一方在婚期内由于道德品质的问题,出现背叛另一方不道德的行为(婚外情),要赔偿对方名誉损失及精神损失费30万元。协议签订后,在婚姻存续期间,贾某发现曾某与其他异性有不正当关系。20xx年5月,曾某向法院提出离婚诉讼,与此同时,贾某以曾某违反“夫妻忠诚协议”为由提起反诉,要求法院判令曾某支付违约金30万元。法院经过审理,依据双方达成的忠诚协议,判决曾某支付对方“违约金”30万元。后曾某不服上诉,二审中经法官调解,上诉人与被上诉人达成了调解协议,曾某向贾某支付25万元,双方握手言和。此判决一出,实际是认可了夫妻忠诚协议的法律效力,立即引起了法学理论界的轩然大波,由此也引发了夫妻忠诚协议到底是否有效的争论。在此情形下,上海市高级人民法院出具了《上海市高级人民法院民一庭民事法律适用问答选登(二)》,就忠诚协议方面问题作出了回答:《婚姻法》第4条所规定的忠诚义务,是一种道德义务,而不是法律义务,夫妻一方以此道德义务作为对价与另一方进行交换而订立的协议,不能理解为确定具体民事权利义务的协议。如此,上海市高级人民法院的这一解答,实际上又否认了忠诚协议的效力。【各方观点】第一种意见认为协议有效。夫妻忠诚协议属于当事人之间的意思自治,并不违法,夫妻忠诚本来就是法律规定的内容,属于法律明确的要求,协议双方等于把法定的义务变成了约定的条款,法院应当予以认可;婚姻本身即契约,一方在背叛对方之前,就得考虑违约所要付出的代价。从这个意义上说,忠诚协议对于维系婚姻稳定将起着积极作用。第二种意见认为协议无效。婚姻关系是人身关系,以爱情为基础,不能通过协议设定,夫妻间应相互忠诚仅仅是一种价值取向,而不是一种具有强制性的责任;《婚姻法》规定夫妻“应当”互相忠实而非“必须”,“应当”意在提倡,只有“必须”才是法定义务。法律允许夫妻对财产关系进行约定,但不允许通过协议来设定人身关系。人身权是法定的,不能通过合同来调整。【律师观点】律师查阅了大量法院判例,并与多位法学专家研讨,认为当前法律界对待夫妻忠诚协议效力上,主流观点还是趋向于有效说,但应该注意其约定而区别对待。夫妻忠诚协议是否有效应该区别对待,单纯性的“忠诚协议”的约定或承诺,例如“损失费”、“赔偿款”、“夫妻共同财产全部归无过错方所有”的约定或承诺属于违约责任,应确认其有效;涉及特定人身关系的约定,如“不得离婚、必须离婚、放弃对未成年子女监护权”等,因违反法律强制性规定而无效。(一)、民法理论而言,“忠诚协议”属于私法范畴,奉行意思自治原则。夫妻双方具有完全的民事行为能力,在平等协商的基础上,基于真实的意思表示,签署了忠诚协议,意在实现关于婚姻的某种意思自治。但这种意思自治不是任意的无边界的自由,要受到法律和社会公共利益的双重约束,也即其内容不得违反法律禁止性规定,不得违反公序良俗。如果上述条件全部满足,则该行为应被评价为民事法律行为,并产生相应的法律约束力。那么在“忠诚协议”符合民事法律行为的生效要件时,该行为应当是对夫妻双方都具有约束力的。(二)、认定夫妻忠诚协议,合于夫妻忠诚义务之立法本意。我国《婚姻法》第4条(三)、并不是所有的夫妻忠诚协议都是有效的,实践中需要审慎对待。1、受胁迫、欺骗情况下签订的夫妻忠诚协议无效。我国《民法通则》明确规定:一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下所为的民事法律行为是无效的民事法律行为。当然,这里的胁迫应该是指比较严重的情形。2、“不得离婚、必须离婚、放弃对未成年子女监护权”等涉及特定人身关系的约定,因违反法律强制性规定而无效。夫妻感情是否破裂,是否主张离婚,只能是单方权利。夫妻之间“不得离婚”、“必须离婚”等约定,因违反婚姻自由的法律原则是无效的。同时,婚姻法规定,“父母对子女有抚养教育的义务”,“父母对子女有保护和教育未成年子女的权利和义务”。因此,夫妻双方事先通过忠诚协议约定或承诺“放弃对未成年子女的监护权”,可能损害到子女的合法权益,并以此排除或者否定了司法监督权和裁判权,该约定显然无效。综上所述,就具体个案来说,笔者倾向于应当认定夫妻忠诚协议的效力,这是因为,认定利大于弊,且具明显的意义优势。同时,律师忠告那些准备付诸协议的夫妻,一定要慎重对待,不仅不能违反法律规定,同时也不能不切实际约定过高的数额,如果显失公正,法官也不会支持。离婚模板协议(12)(一)夫妻共同财产明细(单物或份额价值在______元以上者)如下:(二)如果一方持有、控制的夫妻共同财产(单物或份额价值在______元以上者)未在上款列明,一经发现,另一方有权分得该财产的80%.(三)夫妻共同债务如下:(四)夫妻共同财产分割如下:以下财产归女方所有:以下财产归男方所有:其他特别约定:(五)夫妻共同债务承担:离婚模板协议(13)离婚协议书协议人:方某,男,××年×月×日出生,住××市×××路×××号,身份证号:。协议人:王某,女,××年×月×日出生,住××市×××路×××号,身份证号:。协议人方某王某双方于××年×月×日在××区人民政府办理结婚登记手续。××年×月×日生育儿子×××。因协议人双方性格严重不合,无法继续共同生活,夫妻感情且已完全破裂,现双方就自愿离婚一事达成如下协议:一、方某与王某自愿离婚。二、儿子方××由女方抚养,由男方每月给付抚养费600元,在每月5号前付清;直至付到18周岁止,18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。(也可一次性付清抚养费)。三、双方有夫妻共同财产坐落在××路××小区××室商品房一套,价值人民币80万元,现协商归女方王某所有,由女方一次性给付男方方某现金38万元,此款在本协议签订后的第二天付清;此房内的家用电器及家俱归女方所有。四、夫妻无共同债权及债务。若有债务,在谁的名下则由谁来承担。五、方某可在每月的第一个星期六早上八时接儿子到其居住地,于星期日下午五时送回王某居住地,如临时或春节探望,可提前一天与王某协商,达成一致意见后方可探望。本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。协议人:协议人:0000年00月0日亲子鉴定秘档(17)鉴定引产儿亲子鉴定秘档(17)鉴定引产儿20xx年夏天,一男一女来到了华大方瑞。女人是60岁左右的老太太,梳着利落的短发,衣着虽然普通,但浑身上下都透出厉害劲儿。男人30岁出头儿,神情呆板。老太太向工作人员打听:“能不能给胎儿做亲子鉴定?”工作人员说:“如果是胎儿,可以在母体怀孕四个月以后来做。”“我想鉴定的是引产的胎儿。”说着,把一个小木桶拿到桌子上,“就是这个。求你们一定要帮帮我。我也不愿意这样,可孩子已经快七个月了,都成形了啊,就这么没了,我们还蒙在鼓里。”老太太忍不住哭了起来。在接案室里,同事问能否取胎儿的`脐带血做亲子鉴定。邓亚军摇摇头说:“不行,脐带血有可能混有母亲的样本,很可能影响亲子鉴定的准确性。虽然胎儿没发育成熟,但手部中间的软骨组织可以做亲子鉴定。”随后,邓亚军问老太太:“孩子样本跟谁做比对?”老太太指着旁边的男人说:“这是我儿子,想鉴定这孩子是不是他的。我们想快点儿得到结果。”“孩子母亲能来吗?如果有她的样本鉴定的速度会更快一些。”母子俩的脸色都变得不那么好看了。“她来不了,也根本不愿意来。”按老太太的说法,儿媳妇家在相邻的县,两家情况差不多。儿媳妇小儿子两岁,长得倒还漂亮,性格也开朗,朋友很多。20xx年底,两个人结婚第五年的时候,儿媳妇终于有喜了。公婆特地搬到了儿子家。“一住在一起,没多久我就觉得儿媳妇很奇怪,很少跟我们说话,有时候还闹脾气,跟我儿子吵。有一天,她忽然说不想要孩子了,说什么怀孕的那几天她身体不好,怕孩子生下来不健康。但之前体检的时候,医生明明说孩子发育得很正常。全家人都劝她,好不容易才让她打消了这个念头。她怀孕六个月的一天早上,吃完饭后说想下楼买点儿东西,可是半个小时过去了还没回来。我和儿子把周围都找遍了也没见到人。后来我想,她大着肚子,是不是突然不舒服被人送医院了,就去医院打听。跑了几家医院,我终于在一家医院找到了她,却发现孩子已经没了。她一句话也不说,我和儿子就找到了医院。医生竟然说她是来申请做引产手术的,手术刚刚做完,还说手术前她的‘丈夫’已经签字了。儿子一看,‘家属签字’后面果然写着自己的名字,但根本不是自己的笔迹。我当时就怀疑她肚子里的孩子不是我儿子的。”虽然儿子说什么也不相信老太太的分析,但老太太还是从医院要来了引产下来的胎儿,准备做亲子鉴定。不出所料,亲子鉴定的结果显示,胎儿的DNA数据与父亲并不匹配,不是老太太的嫡亲孙子。取亲子鉴定结果那天,老太太和儿子儿媳妇都来了。亲子鉴定结果刚拿出来,老太太就一下抢了过去,看到最后几行字,脸色顿时变得很难看,指着儿媳妇的鼻子痛骂道:“你这个不要脸的!这下还怎么抵赖?!”儿媳妇一言不发。儿子沉默了一会儿说:“这是怎么回事儿?”老太太嚷道:“怎么回事儿,你还问她怎么回事儿?!这还用问呀!”儿媳妇低着头半天没说话,最后眼泪都出来了,低声说:“我没什么好说的。”老太太冲上去要打人。儿媳妇情急之下大声说:“我嫁到你们家难道就是为了生孩子吗?”“女人不生孩子,那还结婚干什么!”儿媳妇对儿子说:“这事儿是我做得不对,咱们明天就去办离婚吧!”老太太拉住儿媳妇说:“你还有脸先提离婚!”儿子面色铁青,一直没说话。精神病人可以作离婚原告吗?原告甲某(女)与被告乙某(男)于1979年10月结婚,1981年6月1日生育一女。婚后原、被告夫妻恩爱,家庭和睦。1990年5月,原告患精神病,生活不能自理。经法医鉴定,甲某为无民事行为能力人。出于原、被告双方的夫妻感情,被告并未因此嫌弃原告,在工作之余,被告除一人承担起全部的家庭事务外,还十几年如一日,无微不至地悉心照顾原告,并为原告四处求医,但原告的病情仍无好转的迹象。被告对原告的真情付出,使原告的父母感到莫大的欣慰和感动。原告的父母认为,被告已尽到了一个当丈夫和父亲所应承担的职责,现原、被告的女儿已经成年,而原告所患的精神病却久治不愈。为不耽误被告的前程,原告之父曾多次主动向被告提出,要被告向人民法院提起与原告离婚的民事诉讼,其愿意作为原告的法定监护人,承担对原告的监护义务,但均遭被告拒绝。原告的父母在无奈之下,遂以其女为原告,自己为原告的法定监护人的身份代表其女向人民法院提起民事诉讼,请求人民法院依法解除原、被告的婚姻关系。分歧焦点:法院在立案审查时,对甲某在本案中是否具有原告的主体资格以及甲某的父母作为原告法定监护人参与民事诉讼是否适格的问题,有以下两种不同的意见。第一种意见认为:在离婚案件中,甲某作为无民事行为能力的精神病人不具有原告的主体资格,其父母也不能作为原告的法定监护人参加本案的诉讼。其理由是:一、婚姻案件是涉及到当事人身份关系的诉讼,鉴于该类案件的特殊性,我国法律明确规定离婚必须是双方当事人真实意思的表示。在本案中,甲某系无民事行为能力的精神病患者,其父母以甲某为原告提起与乙某离婚的民事诉讼,并不一定是甲某的真实意思表示。从另外一个角度考虑,如果甲某不主动提出与乙某离婚,也不可能对其合法权益构成侵害。因此,甲某的父母以甲某为原告,自己为其法定监护人代理涉及甲某身份关系的离婚诉讼,超出了我国民法通则对无民事行为能力的精神病人的法定监护人所规定的法定职责,其代理行为无效。二、本案的被告系原告的配偶,是原告第一顺序的法定监护人,而原告的父母是原告第二顺序的法定监护人,现原告的父母以原告法定监护人的身份代表原告向人民法院提起与被告离婚的民事诉讼,应当视为原告的近亲属之间对原告的监护权有争议。按照我国“民法通则”的有关规定,原告的法定监护人应当由其所在单位或者住所地的居民委员会、村民委员会指定。换句话说,甲某的父母作为原告的监护人参加本案诉讼的前提,必须先由上述单位指定其为原告的法定监护人。如果被告对该指定不服,可以在法定的期限内向人民法院提起民事诉讼,由人民法院依法以判决方式维持或撤销原先的指定。故在未经过上述法定程序前,原告的父母不具备作为原告法定监护人参加本案诉讼的主体资格。第二种意见认为:甲某在本案中是适格的原告。其父母具备作为原告法定监护人参加本案诉讼的主体资格。其理由是:一、我国《民法通则》第十三条明确规定:“不能辨认自己行为的精神病人是无民事行为能力人,由他的法定代理人代理民事活动”。从该法条的立法原意来看,主要是为了保证无民事行为能力的精神病人在民事活动中的诉权。此外,该法条并未限制无民事行为能力人所参加民事纠纷案件的类型,即未排除无民事行为能力的精神病人在婚姻案件中作为原告的主体资格。,尽管甲某是无民事行为能力的精神病人,但其诉权仍然是受法律保护的。因此,甲某是本案适格的原告。二、从我国民法通则关于设立监护权的立法本意来看,对无民事行为能力人的监护,其实质并非民事权利而是一种职责。乙某在本案中,具有双重身份,即与甲某在离婚诉讼方面,乙某处于被告的身份;而在与原告的身份关系方面,乙某是原告的配偶、第一顺序的法定监护人。如果我们将本案原、被告的诉讼地位互相调换,即乙某作为原告,甲某为被告,甲某的父母作为甲某的监护人参加诉讼,那么,根据我国现行的民事法律和最高人民法院的司法解释,上述当事人在离婚案件诉讼中的法律地位都是适格的。既然在婚姻案件中,无民事行为能力的精神病人在指定了适格的监护人的前提下可以作为被告参加诉讼,那么,从保证诉讼目的得以实现和保护无民事行为能力人诉权的角度出发,也同样应当允许无民事行为能力的精神病人在有监护人的前提下,具有原告的法律地位。另外,由于乙某在此离婚诉讼中处于被告的地位,与原告有利害关系,继续作为原告第一顺序的监护人不利于保护原告的合法权益,此时,被告应当将其原告第一顺序法定监护人的身份让渡给第二顺序的法定监护人——即原告的父母,所以,甲某的父母在本案中是适格的原告监护人。三、假如我们把上述案例中的情节稍加变化,即为无民事行为能力的精神病人在离婚案件中当原告的第二种情形。如果乙某自从甲某患精神病后,长期对甲某不好,经常虐待甲某,但其出于某种目的又不主动提出与甲某离婚,这时,应当视为甲某的合法权益受到了乙某的不法侵害。甲某的父母或其成年子女为维护甲某的合法权益,以甲某为原告,自己作为甲某的法定代理人向人民法院提起民事诉讼,要求依法解除甲乙双方的夫妻关系,此时甲某在该案中的原告身份仍然是适格的。人民法院对甲某的父母或子女以甲某为原告,自己为其法定监护人的离婚起诉应当依法予以受理。综上所述,在本案中,甲某作为无民事行为能力的精神病人应当具有原告的主体资格,其父母也能够作为原告的法定监护人代理原告参加案件的诉讼。离婚协议后未办理离婚手续,该协议是否有效?离婚协议后未办理离婚手续,该协议是否有效?20xx年初,长洲区人民法院立案受理了一起离婚纠纷案,该案中刘某起诉要求与其妻庞某离婚,请求法院确认双方达成的有关离婚财产分割、子女抚养和赔偿的协议及庞某向刘某作出的承诺有效,并要求庞某按约定履行。法院经审理查明,刘某和庞某于20xx年相识后,经自由恋爱登记结婚。数年后生育了一个女儿。婚后双方感情良好,但自从刘某20xx年下岗后,双方因生活琐事经常争吵。20xx年,刘某怀疑庞某与他人发生婚外情,于是庞某写下一份承诺书,表示若以后离婚,愿意放弃一切夫妻共有财产和女儿的抚养权,全部共同财产归刘某所有。之后双方因感情无法再维系,协议离婚,协议上除了庞某在承诺书中承诺的条件,还增加了庞某须补偿刘某十万元的条款。后双方没有依据承诺书和协议书到婚姻登记机关办理离婚手续,刘某因此诉至法院并提出上述诉讼请求。本案在审理过程中,经长洲区法院主持调解,双方当事人自愿达成调解协议,解除了婚姻关系,对女儿的抚养权进行了确定,并合理分割了夫妻共同财产。评析:关于本案中双方签订的承诺书及协议书是否有效,在法律上没有明确的规定。可参照的是最高人民法院《关于适用婚姻法若干问题的解释(二)》第八条第一款,关于当事人在婚姻登记机关离婚时所签订的离婚协议中,有关财产分割条款的效力问题的规定。根据该条款,离婚协议中关于财产分割的条款或者当事人因离婚就财产分割达成的协议,对男女双方都有法律约束力。但有一点必须注意,离婚协议是以当事人在婚姻登记机关办理完离婚登记为生效条件的,即以当事人双方实际解除夫妻关系为生效条件。因本案的刘某和庞某并未在婚姻登记机关办理离婚登记,所以该协议并没有生效,对原、被告均不产生法律约束力。离婚后一方生活困难,另一方有帮助义务吗?离婚后一方生活困难,另一方有帮助义务吗?案情:原告高某(女)与被告龙某(男)于20xx年8月在民政局协议离婚,双方在协议中约定将龙某工资收入70%及单位一切福利待遇归原告所有。离婚后,双方如约履行至20xx年9月被告退休。后被告以退休金70%给原告后自己基本生活已无法保障为由,请求协商,原告不同意。20xx年6月,被告采取挂失方式重新办理银行存折,同时将存折内原告存款1708元持为已有,并拒绝给付原告扶养费,为此,原告诉至法院。本案经一、二审法院审理认为,原、被告双方协议离婚合法有效,但给付扶养费的条款约定不妥。经二审法院调解,双方就扶养费达成协议,即被告至20xx年1月止,从总退休金中扣除70%支付给原告;自20xx年2月起,被告每月自愿给付原告扶养费200元;原告自愿放弃被告已支取的存款1708元。在我国夫妻财产实行法定财产制与约定财产制相结合的原则,二者之间的适用原则是“有约定从约定,无约定从法定”。约定财产制具有优先于法定财产制的效力,没有约定或约定不明确的才适用法定财产制。《婚姻法》第四十二条规定:“离婚时,如一方生活困难,另一方应从其住房等个人财产中给予适当帮助。具体办法由双方协议,协议不成时由人民法院判决。”这一制度不以一方付出较多义务为前提,亦不以一方具有过错为前提,而是以一方生活困难为前提。这是扶贫济困的道德准则在婚姻家庭关系中的要求,是夫妻间互相扶养义务在离婚时的延伸,这在一定程度上可以减轻因离婚带来的消极后果,也是保护妇女合法权益原则的必然要求。这里的生活困难是指依靠个人财产和离婚时分得的财产无法维持当地基本生活水平或离婚后没有住处的情况,不是指为了更好地生活而存在的相对困难,是与周围群众相比,而不是与婚前或双方相比而言的。帮助的形式可以是给付一定数额的金钱帮助,也可以是给付住房帮助;金钱可以一次性给付,也可以分期给付。住房方面的帮助,根据帮助方实力,可以无偿居住,也可以有偿居住,还可以转移房屋所有权。本案中,原被告双方是协议离婚,协议离婚财产的范围应是(一)婚姻关系存续期间所得财产;(二)夫妻婚前个人财产;(三)婚姻关系存续期间个人特有财产等。原被告离婚时对上述财产进行了约定,同时对被告离婚后的工资也作了约定,该项约定已超出夫妻约定财产范围。考虑到原被告结婚几十年,原告年老病弱,失去劳动能力,且双方所生三个子女均生活困难,原告无生活来源等情况,可以由被告给予较长期的帮助;双方约定的是将被告工资70%给原告,由于被告退休金又比原工资少,还要在外租房,如果70%的退休金给了原告,将使被告基本生活难以维持。故被告要求重新调整是符合法律规定的。二审法院本着公平、合理和自愿原则,组织双方调解,被告自愿给付原告每个月生活费200元,符合公序良俗的民法原则,是合法有效的。因此被告自愿给付原告每个月生活费200元,符合公序良俗的民法原则,是合法有效的。以精神病为由要求撤销离婚败诉以精神病为由要求撤销离婚败诉案情介绍:20xx年5月11日,原告于某前往某医院精神科就诊。同年6月21日,于某与黄某前往民政局申请办理离婚。民政局审查了他们出具的户籍证明、身份证、结婚证、离婚协议书等证件,并确认双方属自愿离婚,对子女抚养、财产分割等问题也已达成一致处理意见,民政局遂当场予以登记并颁发了离婚证。同年7月27日,医院出具疾病证明书,诊断于某患有强迫症和贫血。20xx年8月2日,某精神病院为于某出具出院小结一份,入院诊断和出院诊断的内容均为“精神分裂症”。于某起诉至法院,要求撤销被告民政局颁发的离婚证。简要评析:《婚姻法》第31条:“男女双方自愿离婚的,准予离婚。”自愿是指双方当事人头脑清醒,有完全民事行为能力。根据规定,精神病人属于无行为能力人或者限制民事行为能力人,此时民政部门不能随意准许离婚。如果离婚时,申请人处于精神病的发病治疗期,需要主动向民政部门出示相关治疗证明,此时,民政部门不得解除两人的婚姻关系。如果在办理离婚时民政部门不知道申请人患有精神病并处于治疗阶段,但事后其监护人或本人出具了患病治疗的相关证明,民政部门应撤销解除两人婚姻关系的手续。在本案中,原告及黄某申请离婚时,携带有相关证件和离婚协议书,并且在离婚协议书中已明确了子女抚养、财产分割等问题,被告方工作人员在无从具体判断双方是否属于无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的情况下,经审查认定双方确属自愿离婚,当场予以登记,发给离婚证,已经尽到了法定的审查义务。故法院应驳回原告诉讼请求。相关规定:《婚姻法》第三十一条男女双方自愿离婚的,准予离婚。双方必须到婚姻登记机关申请离婚。婚姻登记机关查明双方确实是自愿并对子女和财产问题已有适当处理时,发给离婚证。《婚姻登记条例》第十条内地居民自愿离婚的,男女双方应当共同到一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关办理离婚登记。第十三条婚姻登记机关应当对离婚登记当事人出具的证件、证明材料进行审查并询问相关情况。对当事人确属自愿离婚,并已对子女抚养、财产、债务等问题达成一致处理意见的,应当当场予以登记,发给离婚证。离婚模板协议(14)1、关于房产的约定(1)、位于__________________的房屋,系双方在婚(前)后共同购买,男方支付首付款______万元,女方支付首付款______万元,双方共同向银行按揭贷款______万元,主贷人为______,双方已经偿还银行本金及利息______万元,尚欠银行本金及利息______万元。经协商,双方确定房屋归男(女)方所有,房屋过户所产生的相关税费由男(女)方(即得到产权的一方)承担,银行的本金及利息由男(女)方(即得到产权的一方)偿还。放弃产权的一方要协助得到产权一方办理提前还贷、涂销抵押、产权过户、产权登记等手续。(2)、得到产权的一方自愿补偿放弃产权一方______万元,在签订协议当天补偿放弃产权的一方______万元,办理离婚登记当天支付______万元,剩余款项在离婚后______日内支付完毕。2、关于夫妻存款的约定夫妻关系存续期间双方共有存款为______万元,其中男方名下有______万元存款,女方名下有______万元存款,双方各自分得______万元。3、关于夫妻车辆的约定夫妻关系存续期间双方共同购买汽车一辆,车牌号为______,现登记在______名下,双方同意该车辆归______所有,取得车辆的一方补偿没有取得车辆的一方______万元,该款于______年______月______日前付清。4、关于其他财产的约定男、女双方婚前个人财产归各自所有,婚后的个人生活用品以及个人首饰归各自所有。离婚模板协议(15)协议人:________,性别:____,________年____月____日出生,住________市________路________号。协议人:________,性别:____,________年____月____日出生,住________市________路________号。协议人________、________双方于________年____月____日在________区办理结婚登记手续。________年____月____日生育儿子/女儿________。因协议人双方性格严重不合,无法继续共同生活,夫妻感情且已完全破裂,现双方就自愿离婚一事达成如下协议:一、________与________自愿离婚。二、儿子/女儿________由________(男/女)方抚养,由________(男/女)方每月给付抚养费________元,在每月5号前付清;直至付到18周岁止,18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。(也可一次性付清抚养费)。三、双方有夫妻共同财产座落在________路________小区________室商品房一套,价值人民币____万元,现协商归____(男/女)方________所有,由____(男/女)方一次性给付____(男/女)方________现金____万元,此款在本协议签订后的第二天付清;此房内的家用电器及家俱归____(男/女)方所有。四、夫妻无共同债权及债务。若有债务,在谁的名下则由谁来承担。五、________可在每月的第一个星期六早上八时接儿子到其居住地,于星期日下午五时送回________居住地,如临时或春节探望,可提前一天与________协商,达成一致意见后方可探望。本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。协议人:协议人:________年____月____日离婚模板协议(16)甲方(男方):_________,男,______年____月____日出生,汉族,住________市_____________路_____________________,身份证号:______________________乙方(女方):_________,女,______年____月____日出生,汉族,住________市_____________路_____________________,身份证号:______________________甲乙双方于______年____月____日在________区婚姻登记部门办理结婚登记手续,结婚证号码___________________。婚后于______年____月____日生育一儿子,名___________。因双方性格不合无法共同生活,夫妻感情完全破裂,已无和好可能,现双方就自愿离婚一事达成如下协议:一、甲乙双方自愿离婚。二、子女抚养、抚养费及探望权:1、儿子___________由乙方抚养,随同乙方生活,抚养费由甲、乙双方分摊,甲方每月支付女儿抚养费(包括医疗费、教育费、保险费)_______元(大写:________________),甲方应于每月的05日前将女儿的抚养费转账到乙方指定的__________银行账户内,账号:_________________________。如果女儿抚养期间产生一次性大额支出的,双方可再协商解决;2、抚养费支付期间,如果甲方不能按时支付的,每天加收万分之五的赔偿金;3、抚养费支付到女儿年满18周岁,超过18周岁以后,确定有必要支付抚养费时,甲乙双方协商确定支付数额和支付时间;4、离婚后一年内子女户口迁到乙方,甲方应协助配合办理,如果甲方不配合办理,则赔偿乙方经济损失________元人民币(大写:________________);5、离婚后,乙方未经甲方书面同意,不得改变女儿的姓氏,擅自改变的,应及时恢复原来的姓氏,并一次性支付甲方赔偿金_________元人民币(大写:________________);6、乙方应悉心抚养女儿,不得有虐待、遗弃、家庭暴力等行为;7、甲方每个月可以在不影响女儿学习、生活的情况下,探望女儿______次,甲方在周六上午八点接女儿到甲方居住地,于周日下午六点送回乙方居住地,但应提前通知乙方,甲方也可以到学校探望,寒暑假可以与女儿共同生活______天,如甲方临时或春节探望,可提前一天与乙方协商,达成一致意见后可探望,乙方有协助的义务;8、甲、乙双方任何一方对女儿身心健康有损害行为的,将视为放弃抚养、教育的权利和义务,另一方有权要求变更直接抚养权或中止、取消探望权。三、夫妻共同财产的处理:1、存款:双方确认无共同存款,双方各自名下的存款保持不变,归各自所有;2、房屋:(1)夫妻婚后购有坐落在________市_____________路____________________住房一套,合同价人民币________万元(大写:___________________________),现值人民币合同价人民币________万元(大写:__________________________)。购房时以乙方主贷人贷款________万元(大写:________________________),现剩余贷款本金________万元(大写:______________________)。该房购买时首付________万元(大写:______________________)。现协商该套房产归乙方所有,由乙方一次性给付甲方现金________万元(大写:______________________),此款在本协议签订后第二天付清;(2)甲方有义务自离婚之日起配合乙方办理产权变更手续,以及贷款主贷人变更手续,因办理产权变更登记手续所应支付的一切税费由甲乙双方平均承担。相关变更手续在办理完离婚手续后即予以办理。若由于甲方不予配合乙方办理房产转移而给乙方带来的不必要的损失,甲方必须赔付乙方________万元(大写:_____________________)。3、其他财产:(1)甲乙双方共有的家电及家具总折价_____万元(大写:________________),现协议由甲方所有,由甲方一次性给付乙方现金________万元(大写:___________________),此款在本协议签订后第二天付清;(2)甲乙双方各自的衣物及私人生活用品归各自所有。四、债务的处理:1、甲乙双方确认在婚姻关系存续期间发生的共同债务由甲乙双方共同偿还:_______年____月____日甲乙双方共同向____________所借债务_____万元(大写:__________________)由甲乙双方各承担50%即_____万元(大写:______________________);2、甲乙双方任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。五、离婚后,一方不得干预另一方的生活,不得向第三方泄露另一方的个人隐私及商业秘密,不得有故意损坏另一方名誉的行为,否则承担违约金_________元人民币;六、甲乙双方承诺对该协议书的字词义非常清楚,并愿意完全履行本协议书,不存在受到胁迫、欺诈、误解情形。七、本协议书一式三份,甲乙双方各执一份,婚姻登记部分保留一份。在双方签字,并经婚姻登记机关办理离婚手续后生效。八、如本协议生效后在执行中发生争议的,甲乙双方应协商解决,若协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。甲方(男方):乙方(女方):_______年____月____日离婚模板协议(17)(一)夫妻共同财产明细(单物或份额价值在______元以上者)如下:(二)如果一方持有、控制的夫妻共同财产(单物或份额价值在______元以上者)未在上款列明,一经发现,另一方有权分得该财产的80%.(三)夫妻共同债务如下:(四)夫妻共同财产分割如下:以下财产归女方所有:以下财产归男方所有:其他特别约定:(五)夫妻共同债务承担:离婚模板协议(18)(1)存款:双方名下现有银行存款共______元,双方各分一半,为______元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方女方应于______年______月______日前一次性支付______元给女方男方。(2)房屋:夫妻共同所有的.位于__________________的房地产所有权归方所有。(3)其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)离婚模板协议(19)儿子(女儿)______由男(女)方______抚养,女(男)方______每月______日之前支付儿子(女儿)______生活费______元,直到儿子(女儿)______能独立生活为止,教育费、医疗费凭票据男(女)方各自承担二分之一。在不影响孩子的生活、学习的前提下,女(男)方______(指没有直接抚养孩子的一方)每月可探望儿子(女儿)______两次,探望当天晚上孩子可与探望方共同生活,男(女)方______(指直接抚养孩子的一方)应予以配合。离婚模板协议(20)1、关于房产的约定(1)、位于__________________的房屋,系双方在婚(前)后共同购买,男方支付首付款______万元,女方支付首付款______万元,双方共同向银行按揭贷款______万元,主贷人为______,双方已经偿还银行本金及利息______万元,尚欠银行本金及利息______万元。经协商,双方确定房屋归男(女)方所有,房屋过户所产生的相关税费由男(女)方(即得到产权的一方)承担,银行的本金及利息由男(女)方(即得到产权的一方)偿还。放弃产权的一方要协助得到产权一方办理提前还贷、涂销抵押、产权过户、产权登记等手续。(2)、得到产权的一方自愿补偿放弃产权一方______万元,在签订协议当天补偿放弃产权的一方______万元,办理离婚登记当天支付______万元,剩余款项在离婚后______日内支付完毕。2、关于夫妻存款的约定夫妻关系存续期间双方共有存款为______万元,其中男方名下有______万元存款,女方名下有______万元存款,双方各自分得______万元。3、关于夫妻车辆的约定夫妻关系存续期间双方共同购买汽车一辆,车牌号为______,现登记在______名下,双方同意该车辆归______所有,取得车辆的一方补偿没有取得车辆的一方______万元,该款于______年______月______日前付清。4、关于其他财产的约定男、女双方婚前个人财产归各自所有,婚后的个人生活用品以及个人首饰归各自所有。

1回答
2023-02-06

采购安全责任承诺书(必备3篇)

答:采购安全责任承诺书(1)为了保障广大消费者食品质量安全,加强行业自律,防止发生食物中毒事件,我本人郑重向消费者承诺如下:一、我是所供应蔬菜安全责任人,我将认真履行流通领域食品安全制度、规范,主动接受工商部门、质检部门、消费者及社会的监督。二、保证加强进、销货的管理,严格按照营业执照、卫生许可证核准的经营范围从事经营活动。三、保证做到所出售的蔬菜安全、新鲜、物美、价廉。四、保证不从事违法活动,每次按实际提供真实的蔬菜票据。五、不出售农药超标和反基因蔬菜,若食用用本人提供的原料而发生中毒或引发其他疾病,经查实本人愿意承担全部的法律和经济责任。以上是我的承诺,欢迎社会各界人士和广大消费者监督。承诺人:日期:采购安全责任承诺书(2)为了认真贯彻执行《食品安全法》,维护食品流通安全,保证需求方所采购的物品的安全性,本经营者郑重承诺:一、严格依照《食品安全法》等法律法规从事食品经营活动,对社会和公众负责,诚信经营,保证食品安全,接受社会监督,承担社会责任。二、具有与经营的物品品种、数量相适应的物品原料处理和物品加工、包装、贮存等场地,符合下列要求:(一)经营场所与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定距离;(二)经营场所与个人生活空间分开;(三)经营场所保持内部环境整洁。三、具有与经营的物品品种、数量相适应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的`设备或者设施,符合下列要求:(一)设备及设施空间布局和操作流程设计合理;(二)贮存、运输和装卸物品的容器、工具和设备安全、无害,保持清洁,符合保证物品安全所需的温度等特殊要求,不将物品与有毒、有害物品一起运输;(三)备有数量足够、安全无害的工具、容器,标志明显,防止直接入口物品与非直接入口物品、原料与成品交叉污染;(四)物品容器、工具和设备与个人生活用品严格分开。四、执行从业人员健康管理制度。经营人员每年进行健康检查,取得健康证明后方从事物品经营活动。保持个人卫生,销售物品时洗净双手,穿戴清洁的工作衣、帽。五、配备专职的物品安全管理人员,制定保证物品安全的规章制度。被吊销物品生产、流通或者餐馆服务许可证的单位,其直接负责的主管人员自处罚决定之日起五年内不从事物品经营管理工作。六、建立物品进货查验记录制度。采购物品时查验供货者的许可证和物品合格的证明文件,并如实记录物品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。物品进货查验记录真实,保存期限不少于二年。使用电子方式记录台帐。实行统一配送经营方式的物品,由同益公司统一查验供货的许可证和物品合格的证明文件,进行物品进货查验记录。七、按照保证物品安全的要求贮存物品,定期检查货架及库存物品,及时清理变质或者超过保质期的物品。八、对于自检或行政部门公布的不合格物品,立即采取下架封存、停止销售等措施,通知相关生产经营者和消费者,记录停止经营和通知情况,并协助做好不合格物品的召回工作。九、物品广告的内容真实合法,不含有虚假、夸大的内容,不涉及疾病预防、治疗功能。十、预包装物品符合下列要求:(一)按照物品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售;(二)进口预包装物品的包装上有中文标签、中文说明书,载明物品原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。十一、如有销售明知是不符合物品安全标准物品的行为,承诺赔偿消费者损失,并支付价款十倍的赔偿金。十二、自觉接受群众监督。将食品流通许可证正本悬挂在经营场所的显眼处。十三、以上承诺如有违反,自愿接受市场监管部门按照法律法规规定给予的处罚。承诺人:日期:采购安全责任承诺书(3)为保证学校幼儿园食堂食品安全,保障广大师生身体健康和生命安全,营造餐饮业良好的用餐环境,本单位特向社会公开承诺:一、严格遵守《中华人民共和国食品安全法》等相关法律、法规,牢固树立幼儿园食堂食品安全第一责任人的食品安全意识,全面做好自行食品采购安全工作。二、本单位自行采购时,向符合有关规定(如经营证件齐全等)食品原料采购点采购。三、严格落实食品采购索证索票制度,按照国家有关规定对采购食品原料和食品包装材料进行索证索票,严禁不符合食品卫生要求的食品(如“三无”产品或腐败变质、生虫、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等)进入食堂。四、建立食品进货查验记录制度,进货时查验供货方的许可证和相关证明文件并建立食品采购与进出库货物验收台账。五、本单位将严格履行以上承诺,对社会和公众负责,保证食品安全,接受社会监督,承担社会责任。出现问题,愿按照有关法律法规的规定接受处罚。承诺人:日期:

1回答
2023-02-06

租约模板(必备6篇)

答:租约模板(1)甲方(发包人):_______________乙方(承包人):_______________根据《中华人民共和国民法典》及其相关的法律、法规。为保障租赁双方的合法权益,在平等、自愿的基础上,经甲、乙双方协商一致,就乙方向甲方租赁厂房订立本合同如下;一、甲方自愿将坐落在:_______________,厂房使用面积平方米出租给乙方使用,厂房包括机器设备及部分附属房间。乙方已对甲方所要承租的厂房做了充分了解,愿意承包该厂房。二、租赁用途为石材加工与销售,不得用于其他用途。租赁期间内乙方不得以甲方的名义对外经营。三、租赁期限为_________年_________月______日起至_________年_________月_________日止。四、前五年租金每年为人民币_________万,此后_________年每年人民币_________万,付款方式:一年一付、为每年的正月一次性付清。五、本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力,从双方签字之日起生效。甲方:________________________年_______月_____日乙方:________________________年_______月_____日租约模板(2)甲方:______________________________乙方:______________________________甲乙双方本着诚实信用,合作共赢的原则,就房屋分租事宜达成如下协议:一、甲方同意将自己租赁的位于______________________________________________的房屋分租给乙方使用,并将房屋内的办公设备提供给乙方使用;二、乙方保证承租此房屋仅用于乙方办公经营使用,不得用于其他用途。乙方要爱护房屋及其房屋内的所有设备、设施,同时乙方保证不在此处进行一切违法活动。房屋内的所有设备、设施由于乙方使用不当或不爱护所产生的维修维护,由乙方承担相关费用;三、房屋租金、物管费、水电费和电话通讯费由甲、乙和其他第三方共同承担,乙方承担总费用的三分之一;四、乙方可以根据需要自行开通电话和宽带线路自行使用,其费用自行承担;五、本协议第三条约定的费用由乙方按月支付给甲方,支付时间为每月____日前支付下月费用。六、乙方根据办公经营需要可以购置办公设备,在不影响甲方房屋现有布置和摆设的情况下安排乙方设备的摆放和使用。七、乙方如果违反本协议第二、三、四、五条或不按时缴纳租金,甲方有权终止本协议并要求乙方腾退房屋。如果乙方拒绝腾退,甲方有权强行将乙方人员及物品清理出房屋,乙方对此不得有任何异议;八、在没有出现双方协议中约定的终止协议的前提下,甲方不得以任何理由拒绝履行协议,否则,甲方必须承担由此给乙方带来的全部损失;九、在协议履行期间,甲、乙双方因客观情况变化需要解除本协议的,可以提前一个月提出,经双方协商一致后可以解除本协议。十、本协议有效期为________,自________年____月____日起至________年____月____日止,协议期满后,是否续约由双方另行协商;十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:___________________________乙方:___________________________________年____月____日租约模板(3)甲方:______________________________乙方:______________________________甲乙双方本着诚实信用,合作共赢的原则,就房屋分租事宜达成如下协议:一、甲方同意将自己租赁的位于______________________________________________的房屋分租给乙方使用,并将房屋内的办公设备提供给乙方使用;二、乙方保证承租此房屋仅用于乙方办公经营使用,不得用于其他用途。乙方要爱护房屋及其房屋内的所有设备、设施,同时乙方保证不在此处进行一切违法活动。房屋内的所有设备、设施由于乙方使用不当或不爱护所产生的维修维护,由乙方承担相关费用;三、房屋租金、物管费、水电费和电话通讯费由甲、乙和其他第三方共同承担,乙方承担总费用的三分之一;四、乙方可以根据需要自行开通电话和宽带线路自行使用,其费用自行承担;五、本协议第三条约定的费用由乙方按月支付给甲方,支付时间为每月____日前支付下月费用。六、乙方根据办公经营需要可以购置办公设备,在不影响甲方房屋现有布置和摆设的情况下安排乙方设备的摆放和使用。七、乙方如果违反本协议第二、三、四、五条或不按时缴纳租金,甲方有权终止本协议并要求乙方腾退房屋。如果乙方拒绝腾退,甲方有权强行将乙方人员及物品清理出房屋,乙方对此不得有任何异议;八、在没有出现双方协议中约定的终止协议的前提下,甲方不得以任何理由拒绝履行协议,否则,甲方必须承担由此给乙方带来的全部损失;九、在协议履行期间,甲、乙双方因客观情况变化需要解除本协议的,可以提前一个月提出,经双方协商一致后可以解除本协议。十、本协议有效期为________,自________年____月____日起至________年____月____日止,协议期满后,是否续约由双方另行协商;十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:___________________________乙方:___________________________________年____月____日租约模板(4)出租方(甲方):________________________。承租人(乙方):________________________。根据国家有关规定,甲、乙双方在自愿平等互利的基础上,就甲方合法拥有的厂房出租给乙方的有关事宜,达成协议并签订如下合同:一.厂房租赁甲方租赁给乙方的厂房位于______________________________________________________________________厂房类型为_______________结构。二.厂房的日期和厂房的租赁期限厂房的租赁从_______________________________开始。工厂的租期为___年。工厂租赁期满,甲方有权收回租赁的工厂,乙方应按期归还。租赁一年后,乙方需要继续租赁或提前终止合同厂房的,应在租赁期满前三个月向甲方提出书面请求,经甲方同意后,重新签订租赁合同终止合同。三.租金和保证金的支付方式甲、乙双方同意厂房租金为人民币______________________________________。先交后租。甲乙双方一旦签订合同,合同即生效。承租人应支付厂房一期租赁的第一季度租金。每季度到期前15天内依次支付。四.其他费用在厂房租赁期内,乙方应承担使用厂房所产生的水、电、气、电话等通讯费用,并在收到发票或发票后三日内支付。由于电价损失,甲方向乙方收取电费时,将按照国家标准加价人民币/千瓦时。水费是/立方米。厂房租赁期间,乙方按月缴纳物业管理费,每日每平方米物业管理费为人民币元。五、厂房使用要求和维护责任在厂房租赁期间,如乙方发现厂房及其附属设施损坏或有缺陷,应及时通知甲方进行维修;甲方应在收到乙方通知后3天内进行维修。逾期不进行维修的,乙方可以代为维修,费用由甲方承担.在厂房租赁期间,乙方应合理使用和爱护厂房及其附属设施。如因乙方使用不当或不合理造成厂房及其附属设施的损坏或故障,乙方应负责维修。如乙方拒绝维修,甲方可代为维修,费用由乙方承担.在厂房租赁期间,甲方应确保厂房及其附属设施处于正常可使用和安全的状态。甲方在检查和维护设备时,应提前3天通知乙方。在检查和维护期间,乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用工厂的影响。乙方如需装修或增加附属设施设备,应事先征得甲方书面同意。如按规定需要相关部门审批,甲方应报相关部门批准后方可进行。不及物动词工厂的转租和返还如乙方在租赁期内将厂房转租,应事先获得甲方的书面同意。如果乙方擅自转租厂房,甲方将不退还租金和保证金。租赁期满后,工厂归还时,应正常使用。七.工厂租赁期间的其他相关协议租赁期内,甲乙双方应遵守国家法律法规,不得利用厂房租赁进行非法活动。在租赁期内,甲方有权监督和协助乙方进行消防、安全和卫生工作。厂房租赁期间,因不可抗力和市政府搬迁导致合同无法履行,双方互不承担责任。租赁期内,乙方可根据自身经营特点进行装修,但原则上不得损坏原房屋结构,装修费用由乙方承担,租赁期届满后乙方不再承担费用的,甲方不予补偿。在厂房的租赁期内,乙方应支付租金和所有其他应及时支付的费用。拖欠不满一个月的,甲方有权增加5%的滞纳金,并终止厂房租赁协议。厂房租赁期满后,如甲方继续出租该房屋,乙方有优先权;期满未出租的,乙方应按期搬迁,否则由此造成的一切损失和后果由乙方承担八.其他条款租赁一年后,乙方提前解除合同的,应提前三个月通知甲方。并在一个月内腾空房子。在厂房租赁期间,甲方应承担因产权证影响乙方正常经营而造成损失的一切赔偿责任厂房租赁合同签订后企业名称变更的,可由双方盖章签字确认。原厂房租赁合同条款不变,执行至合同期满。九.本合同未尽事宜,双方应依法协商解决。十.本合同一式四份,双方各执两份,合同盖章签字后生效。出租人:承租人:授权代表:签署日期:___年___月___日租约模板(5)出租方(甲方):________________________。承租人(乙方):________________________。根据国家有关规定,甲、乙双方在自愿平等互利的基础上,就甲方合法拥有的厂房出租给乙方的有关事宜,达成协议并签订如下合同:一、厂房租赁甲方租赁给乙方的工厂位于______________________________________________________________________厂房类型为_______________结构。二、工厂起付标准和租赁期限厂房的租赁从_______________________________开始。租赁期限为___年。租赁期满,甲方有权收回租赁厂房,乙方应按期归还。租赁一年后,乙方需要继续租赁或提前解除合同的,应在租赁期满前三个月向甲方提出书面请求,经甲方同意后,再次签订租赁合同解除合同。三.租金和保证金的支付方式甲、乙双方同意厂房租金为人民币__________________________________________________先交后租。甲乙双方一旦签订合同,合同即生效。承租人应支付当天第一阶段的第一季度租金。每季度到期前15天内依次支付。四.其他费用在租赁期内,乙方应承担使用厂房所发生的水、电、气、电话等通讯费用,并在收到发票或发票后三天内付款。由于电价损失,甲方向乙方收取电费时,将按照国家标准加价人民币/千瓦时。水费是/立方米。租赁期内,乙方按月缴纳物业管理费,每日每平方米物业管理费为人民币元。五、厂房使用要求和维护责任租赁期内,乙方如发现厂房及其附属设施有任何损坏或故障,应及时通知甲方维修;甲方应在收到乙方通知后3天内进行维修。逾期不进行维修的,乙方可以代为维修,费用由甲方承担租赁期内,乙方应合理使用并爱护厂房及附属设施。如因乙方使用不当或不合理造成厂房及其附属设施的损坏或故障,乙方应负责维修。如乙方拒绝维修,甲方可代为维修,费用由乙方承担租赁期内,甲方保证厂房及其附属设施处于正常使用和安全状态。甲方在检查和维护设备时,应提前3天通知乙方。在检查和维护期间,乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用工厂的影响。乙方如需装修或增加附属设施设备,应事先征得甲方书面同意。如按规定需要相关部门审批,甲方应报相关部门批准后方可进行。不及物动词工厂的转租和返还租赁期内,乙方转租厂房的,应事先征得甲方的书面同意。乙方擅自中途转租厂房,甲方不予退还租金和保证金。租赁期满后,工厂归还时,应正常使用。七、租赁期内的其他相关协议租赁期内,甲乙双方应遵守国家法律法规,不得利用厂房租赁进行非法活动。在租赁期内,甲方有权监督和协助乙方进行消防、安全和卫生工作。租赁期内,因不可抗拒的原因和市政搬迁导致合同无法履行,双方不承担任何责任。租赁期内,乙方可根据自身经营特点进行装修,但原则上不得损坏原房屋结构,装修费用由乙方承担,如租赁期满后乙方不再承担费用,甲方不予任何补偿。租赁期内,乙方应及时支付租金及所有其他应付费用。逾期一个月不缴纳的,甲方有权增加5%的滞纳金,并终止租赁协议。租赁期满后,甲方继续出租该房屋的,乙方有优先权;期满未出租的,乙方应按期搬迁,否则由此造成的一切损失和后果由乙方承担八.其他条款租赁一年后,乙方提前解除合同的,应提前三个月通知甲方。并在一个月内腾空房子。在租赁期内,甲方应承担一切责任,赔偿因产权证问题影响乙方正常经营而造成的损失租赁合同签订后,如企业名称变更,可由双方盖章签字确认。原租赁合同条款不变,执行至合同期满。九.本合同未尽事宜,双方应依法协商解决。十、本合同一式四份,双方各执两份,合同盖章签字后生效。出租人:承租人:授权代表:签署日期:___年___月___日租约模板(6)甲方(发包人):_______________乙方(承包人):_______________根据《中华人民共和国民法典》及其相关的法律、法规。为保障租赁双方的合法权益,在平等、自愿的基础上,经甲、乙双方协商一致,就乙方向甲方租赁厂房订立本合同如下;一、甲方自愿将坐落在:_______________,厂房使用面积平方米出租给乙方使用,厂房包括机器设备及部分附属房间。乙方已对甲方所要承租的厂房做了充分了解,愿意承包该厂房。二、租赁用途为石材加工与销售,不得用于其他用途。租赁期间内乙方不得以甲方的名义对外经营。三、租赁期限为_________年_________月______日起至_________年_________月_________日止。四、前五年租金每年为人民币_________万,此后_________年每年人民币_________万,付款方式:一年一付、为每年的正月一次性付清。五、本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力,从双方签字之日起生效。甲方:________________________年_______月_____日乙方:________________________年_______月_____日

1回答
2023-02-06

给媳妇的保证书(优选19篇)

答:给媳妇的保证书(1)我保证:1、一生一世疼媳妇,爱媳妇,宠媳妇。2、不会抛弃媳妇,不要媳妇。3、不凶媳妇,不打不骂媳妇。4、要做到被媳妇打不还手,骂不还口。还要微笑的对媳妇说:真舒服,老婆声音好甜。5、不欺骗媳妇,做什么事情都要告诉媳妇,让媳妇知道。6、服从媳妇对的话,不做对不起媳妇的事情,伤害媳妇的事情。7、不去鬼混,不去聊拐,别人来聊我,我要把她晾起来。8、坚信媳妇是最漂亮的。心里只装着可爱美丽的媳妇。9、出去哪里玩都要带着媳妇一起去,媳妇不让去,绝不私自出去玩。(和媳妇在一起的时候)10、心里不得还有别的女人,做梦都要梦到媳妇。(这个是必须的)11、对媳妇要做到无隐私。12、只得对媳妇一个人色。13、媳妇不开心,要哄媳妇开心。媳妇开心,跟着一起开心。14、对媳妇的家人朋友要像对自己的家人朋友一样好。15、永远包容、疼爱、关心照顾好媳妇。16、要比以前更加关心、爱护、体贴媳妇。17、不管做任何事情都向媳妇大人汇报。18、不做对不起媳妇的事,不管任何时候任何情况下都不能对不起媳妇。19、做到有福媳妇享,有难我当的夫妻制。20、不和媳妇吵架,就算打点小仗,小吵一下,我也要让着媳妇。21、媳妇生气跑了我要追,不追是小狗。22、每天早上一醒先想媳妇。23、不管去哪,都要和媳妇经常保持联系。24、不能欺骗媳妇。以上解释权归媳妇所有,媳妇说了算。以上种种,请媳妇大人明鉴。保证人:xxx20xx年xx月xx日给媳妇的保证书(2)媳妇儿呐,那天的事,却实是我的错,可是我也不知情啊!但是说回来始终是出现在我的空间里,想说和我没有责任,那是绝对说不过去的,我太对不起媳妇儿你了,如果你同意的话我肯定去买快豆腐撞了来意表我对你的歉意,但我知道媳妇儿你肯定舍不得我这样的,但不管怎么着也的有个表示吧!于是我聪明伶俐的媳妇儿就为我想到了一最好的办法,就是写一保证书,我肯定是举双手双脚赞成了,所以在此写下保证书,让各位在此见证,因前面写了一保证书,后来经媳妇儿审批过后告诉我两字儿,重写,所以请各位给我多给力啊,让我媳妇儿原谅我。媳妇儿,上次的事是我不好,让你看到伤心了,我心里也是相当的愧疚,我向媳妇儿保证,这样的事绝对不会出现下一次,如果出现的话我一定去买快豆腐撞了来了却媳妇儿心里的火气,如果在不行我就让你把我剁成肉酱炒着吃,媳妇儿,我是真的知道错了,你就原谅我这次,我保证不会再有这样的事发生了,另外还给媳妇儿准备了消气的礼物,至于是什么就不要跟他们说了,勉的他们羡慕,朋友们请允许我这自私的表现,可是我爱我媳妇儿的,没有办法,如果想知道是什么的就多说几句好让我媳妇儿原谅我,我遍会告诉你们一绝招。哈哈,我的未来可就在你们手中了,你们可要对得起我啊!回去我请你们吃……对了差点忘了落款。保证人:浩浩保证日期:xx,12,11给媳妇的保证书(3)尊敬的亲爱的老婆:在落笔之前,请宽恕我以前的诸多过错。由于我自控能力差,脾气又不好,在这次的事情中没有听你的劝告,还失去理智般动手打了你,最后还误解了你。致使你感到伤心,绝望。眼看着家庭就要解体。突然领悟到你对我的重要,你对我们孩子健康、快乐成长的重要,你对这个家庭的重要。我现在深深认识到,保持这个家的完整性对我是多么的重要。为了给我们孩子一个好的家庭环境健康成长,请你看在我们夫妻多年的情分上,原谅我以往的过错,希望你再给我一次洗心革面,改过自新的机会。在此特向你保证,如下:一、我坚决保证做到对老婆好,不做对不起老婆的事,不欺骗老婆,无论如何都不能有对老婆产生非打即骂的心理,不得以暴力相要挟,更不得动手打老婆。不能以恶毒言语中伤老婆。不抛弃,不放弃,一辈子相依为命。二、坚决保证做到对老婆不能小肚鸡肠,要放心,宽心,能容忍。以后一定做到争吵不过夜,不记仇,不赌气,心里有不快要及时说出来,不得在心里积压埋伏并伺机发泄,不得寻找任何借口向老婆发泄,惹老婆生气,跟老婆过不去。三、坚决保证逐渐减少赌博,不在自己的店里、家里打牌赌博。对老婆的劝告要诚心接受,有过即改。四、坚决保证做到比以前更加呵护、体贴老婆。五、如若我还犯像这次一样的失去理智般骂老婆和动手打老婆的错误,愿意无条件接受老婆及家人的责罚,并且家中所有财产归老婆所有。六、对没有想到和没有保证到的保证同样做到。保证人:20xx年xx月xx日给媳妇的保证书(4)01、我保证,以后一定会宠杨飞。02、我保证,以后一定会让杨飞。03、我保证,以后一定会疼杨飞。04、我保证,以后一定会爱杨飞。05、我保证,不会瞒杨飞任何事。06、我保证,以后不和杨飞发脾气。07、我保证,一辈子只爱杨飞一个人。08、我保证,不经过杨飞同意,不准不学习。09、我保证,不经过杨飞同意不会再外边过夜。10、我保证,我的心里永远只会住着杨飞一个人。11、我保证,以后绝对不会骗杨飞,要对杨飞诚实。12、我保证,以后绝对做一个好对象,不让杨飞生气。13、我保证,不经过杨飞的同意,不会喝酒吸烟,不打架。14、我保证,不管以后和杨飞多生气都不会撇下杨飞一个人不管。15、我保证,不管什么时候,都让杨飞知道我的行踪,不让杨飞担心。16、我保证,当杨飞不舒服的时候,一定会在身边陪着她,不管有什么事。17、我保证,除家人里边有女的,张磊的qq上不会再出现任何一个女生。我向傻妮媳妇保证不会再犯以上的错误,如果再犯超过五次,就把自己的命交给杨飞,任杨飞处置。希望大家监督。保证人:xxx20xx年xx月xx日给媳妇的保证书(5)媳妇儿,上次的事是我不好,让你看到伤心了,我心里也是相当的愧疚,我向媳妇儿保证,这样的事绝对不会出现下一次,如果出现的话我一定去买快豆腐拍死自己,了却媳妇儿心里的火气,如果在不行我就让你把我剁成肉酱炒着吃。媳妇儿,我是真的知道错了,你就原谅我这次。我保证不会再有这样的事发生了。另外还给媳妇儿准备了消气的礼物,至于是什么就不要跟他们说了,勉的他们羡慕,朋友们请允许我这自私的表现,可是我爱我媳妇儿的,没有办法,如果想知道是什么的就多说几句好让我媳妇儿原谅我,我遍会告诉你们一绝招。哈哈,我的未来可就在你们手中了,你们可要对得起我啊!回去我请你们吃。对了差点忘了落款。保证人:xxx20xx年xx月xx日给媳妇的保证书(6)曾经有一个开心快乐爱我的老婆摆在我身边,我没有好好珍惜,等到她生气了,不接电话的时候我才后悔莫及,尘世间最痛苦的事情莫过于此!如果上天可以给我一个再来一次的机会,我会对老婆说,我爱你。如果要在这三个字上加个保证的话,我希望就是....这份保证书为了我们美好的末来我特向老婆保证如下:1.老婆永远是对的,生气是理所当然的,是要好好哄的不能对着来的.2.如果老婆是错的,参照第一条执行;3.老婆开心是最重要的,为了老婆开心赴汤蹈火都是有必要的4.老婆是用来全心呵护的,不能受苦受伤受累也不能受气的5.老婆的健康是重要的,不能让老婆老熬夜的,为让老婆早点睡觉挨老婆骂也是值得的6.老婆累了困了是要好好照顾的,不能粗心大意,要多关心老婆的身体7.对老婆说"我爱你",每天一遍是不能少的,而且要诚恳,认真的.8.亲爱的,真的爱你爱到心都疼了,我依旧心甘情愿,我会一直这样爱你,亘古不变9.在以后的日子里,不再让你伤心,不再让你难过了,我们要好好爱着10.我会在醒来的第一时间打电话给宝贝老婆道早安,也会在睡去的最后一瞬间打电话给宝贝老婆道晚安11.在生活中的每一个时间段都要向老婆报告自己在做什么,让自己变得透明,让老婆放心12.在正式的场合或者应酬的时候,不要忘了给老婆消息,要让老婆知道我时刻都是想着你的13.虽然在我生命的前39年我们不是每天都一起度过的,但是我希望在我生命的后61年我们天天都一起过14.不再对老婆发脾气类,不让老婆为我流泪,就算流泪也是感动的泪15.在我的生命中,你是最重要的,全世界我都可以不要,但是我绝对会永远都要你,因为太爱你了16.以后绝对不跟老婆说一句分手,因为分不开所以不再轻易伤害17.要听老婆的话,不要违背老婆的意思,尽量满足18.要记住对老婆说的每一句话,就算不能每句都记得,至少也要记住自己的承诺,不让老婆难过19.不会再做任何一件对不起老婆的事情,我会只对你一人一心一意20.在以后的每一天,我都会象现在这么想着你,爱着你,疼着你21.和老婆通宵的时候,不能吵着去睡觉,要和宝贝好好在一起,因为老婆也很累的,她只是不说而已,因为老婆对我的爱更深22.不要误会曲解老婆的意思,不要把老婆想的不好了,要相信你,相信自己23.老婆对我有误会的时候,先不要急于解释,先给老婆安慰,等宝贝不那么气了,再把事情说清楚,不许顶着来24.对老婆说的每一句话都要真心,绝对绝对不许再说一句谎话,不管什么都要说真话25.老婆开心的时候我要陪你开心,老婆不开心的时候我要哄你开心26.不要让自己不好的情绪影响到老婆那里,我要把自己最快乐的一面给你,让你一直快乐27.要好好照顾自己,不让老婆担心,要好好照顾老婆,不让老婆吃苦28.不管什么事情先考虑老婆的立场和情绪,多为你想想,不能一意孤行29.要发脾气的时候,不能对你发火,自己不高兴就打墙去30.我不会再叫别人老婆,更不会再叫别人老公,我就是你自己的,老婆专有的31.和我在一起,永远不让老婆受委屈32.对老婆永远是最温柔的,不许有不好的态度33.应该充满感激,感激老婆为我做的一切,并为老婆做所有自己能做到的事情34.要体谅你,理解你,不对乱发脾气35.永远陪在你身边,不离开你,永远不放弃你36.对你的爱会一直到生命的尽头,至死不愈37.我说的每一句话都要兑现,答应老婆的每一件事都要做到38.不让老婆孤单,晚上给老婆打电话,白天陪老婆玩,要一直在老婆的视线里39.我要为了老婆努力奋斗,拼搏,最终的目标是和你结婚40.认真听老婆说话,记得老婆的心愿和想法,特别是老婆在讲道理的时候41.有什么话就好好说出来,不憋在心里,不让老婆着急42.只为老婆唱情歌,你是我的唯一43.每天都要开开心心的过,不许胡闹,让老婆生气44.每个节日都要送老婆鲜花,情人节的时候要一整天都和老婆在一起45.不随便交朋友,要让老婆多认识自己的朋友和生活圈子,让我们的距离越来越小46.不对老婆说谢谢,只对老婆说我爱你47.在老婆为难的时候,要挺身而出,不要让老婆难过48.不打你,不骂你,喜欢你就告诉你49.老婆忙的时候要等着老婆,老婆不忙的时候要陪着老婆50.以后不喝酒从此戒酒,至于烟以后也慢慢的戒掉,跟老婆在一起的时候必须得到老婆同意的时候才能喝酒给媳妇的保证书(7)由于本人以前比较坏,经常打架,瞒着媳妇儿做过坏事,惹媳妇儿生气,使媳妇儿为我但心,对我不信任~!在这里我向媳妇儿保证我以后做个乖乖爷们儿,特此保证以下几点:1、以后不打架或少打,少抽烟,不喝酒。2、要比以前更加关心。爱护。体贴媳妇儿。3、不做对不起媳妇儿的事,不管任何时候任何情况下都不能对不起媳妇儿。4、做到有福媳妇儿享,有难我当的夫妻制。5、不和媳妇儿吵架,就算打点小仗,小吵一下,我也要让着媳妇儿婆。6、媳妇儿生气跑了我要追,不追是小狗。7、不管去哪,都要和媳妇儿经常保持联系。8、任何时候都不能欺骗媳妇儿。9、媳妇儿说的话一定要记得。10、我发誓这一辈子只爱媳妇儿你一个人,对媳妇儿你忠贞不渝,要不就惩罚我出门那啥。。11、我发誓一辈子都会好好爱你、照顾你、呵护着你,宠着你,请媳妇儿你一定要给我和你在一起一辈子的机会。12、我发誓无论发生任何事情,不管谁对谁错,都不能做出对不起媳妇儿你的事情。13、绝对不要拿自己的媳妇儿和别的女人比较别人的媳妇儿再好也不好,在漂亮也不漂亮。14、在媳妇儿的朋友面前要表现出百分之二百的宠爱和疼惜让媳妇儿觉得自己是一个公主。15、在任何时刻记着你,有好的事情一定先想着你,做到有福同享,有难我当的原则。16、当你有困难,在危险的时刻,我发誓我会奋不顾身,挺身而出,随时做出牺牲一切的准备。17、不能和媳妇儿抢东西(包括吃、用、玩)媳妇儿想要的东西。保证人:xxx20xx年xx月xx日给媳妇的保证书(8)媳妇这是我第一次给你写的为啥第一次就是保证书呢、唉媳妇今天的事对不起拉、希望能让媳妇开心嘻嘻、这是我自己检讨出来的如下1保证以后在也不抽烟了、在抽永远不理我。2保证以后不骗媳妇了、否则同上。3保证以后办什么事都要先考虑到媳妇的感受、嘻嘻还有办什么事情之前要先问过媳妇、媳妇同意才可以(很小很小的事情就不用了嘿嘿)4保证以后好好疼媳妇、不让媳妇生气。5保证以后不做不动脑袋的事请、凡事考虑一下后果。6保证以后做什么事都让着媳妇、只要媳妇开心、我还要比媳妇还开心、嘻嘻好像有点假哦、但是都是额的心里话耶7保证在你生气的时候绝不会离你而去、而是待在你身边陪你说话知道你开心为止8保证每天任何情况下手机二十四小时开机呼呼。不会让媳妇找不到我的。9保证以后绝对不出去鬼混了、别人来聊我、那也得请示媳妇10出去哪里玩去都要带着媳妇一起去、媳妇不让去、绝不私自出去玩、11最后保证你给我发短信的时候我保证不可以不回、除非实在没时间外否则一定回  还有好多好多媳妇我就不一一写出来了哈、嘿嘿媳妇:以后这些我都会认真的做去、我们俩说过要一起走下去的、到结婚、生孩子(虽然没有说么但是这是我的心里话呀)此保证书即日起生效有效期至——————此保证书只对我额媳妇有效保证人:日期:20xx年XX月XX日给媳妇的保证书(9)曾经有一个开心快乐爱我的老婆摆在我身边,我没有好好珍惜,等到她生气了,不接电话的时候我才后悔莫及,尘世间最痛苦的事情莫过于此!如果上天可以给我一个再来一次的机会,我会对老婆说,我爱你。如果要在这三个字上加个保证的话,我希望就是....这份保证书为了我们美好的末来我特向老婆保证如下:1.老婆永远是对的,生气是理所当然的,是要好好哄的不能对着来的.2.如果老婆是错的,参照第一条执行;3.老婆开心是最重要的,为了老婆开心赴汤蹈火都是有必要的4.老婆是用来全心呵护的,不能受苦受伤受累也不能受气的5.老婆的健康是重要的,不能让老婆老熬夜的,为让老婆早点睡觉挨老婆骂也是值得的6.老婆累了困了是要好好照顾的,不能粗心大意,要多关心老婆的身体7.对老婆说"我爱你",每天一遍是不能少的,而且要诚恳,认真的.8.亲爱的,真的爱你爱到心都疼了,我依旧心甘情愿,我会一直这样爱你,亘古不变9.在以后的日子里,不再让你伤心,不再让你难过了,我们要好好爱着10.我会在醒来的第一时间打电话给宝贝老婆道早安,也会在睡去的最后一瞬间打电话给宝贝老婆道晚安11.在生活中的每一个时间段都要向老婆报告自己在做什么,让自己变得透明,让老婆放心12.在正式的场合或者应酬的时候,不要忘了给老婆消息,要让老婆知道我时刻都是想着你的13.虽然在我生命的前39年我们不是每天都一起度过的,但是我希望在我生命的后61年我们天天都一起过14.不再对老婆发脾气类,不让老婆为我流泪,就算流泪也是感动的泪15.在我的生命中,你是最重要的,全世界我都可以不要,但是我绝对会永远都要你,因为太爱你了16.以后绝对不跟老婆说一句分手,因为分不开所以不再轻易伤害17.要听老婆的话,不要违背老婆的意思,尽量满足18.要记住对老婆说的每一句话,就算不能每句都记得,至少也要记住自己的承诺,不让老婆难过19.不会再做任何一件对不起老婆的事情,我会只对你一人一心一意20.在以后的每一天,我都会象现在这么想着你,爱着你,疼着你21.和老婆通宵的时候,不能吵着去睡觉,要和宝贝好好在一起,因为老婆也很累的,她只是不说而已,因为老婆对我的爱更深22.不要误会曲解老婆的意思,不要把老婆想的不好了,要相信你,相信自己23.老婆对我有误会的时候,先不要急于解释,先给老婆安慰,等宝贝不那么气了,再把事情说清楚,不许顶着来24.对老婆说的每一句话都要真心,绝对绝对不许再说一句谎话,不管什么都要说真话25.老婆开心的时候我要陪你开心,老婆不开心的时候我要哄你开心26.不要让自己不好的情绪影响到老婆那里,我要把自己最快乐的一面给你,让你一直快乐27.要好好照顾自己,不让老婆担心,要好好照顾老婆,不让老婆吃苦28.不管什么事情先考虑老婆的立场和情绪,多为你想想,不能一意孤行29.要发脾气的时候,不能对你发火,自己不高兴就打墙去30.我不会再叫别人老婆,更不会再叫别人老公,我就是你自己的,老婆专有的31.和我在一起,永远不让老婆受委屈32.对老婆永远是最温柔的,不许有不好的态度33.应该充满感激,感激老婆为我做的一切,并为老婆做所有自己能做到的事情34.要体谅你,理解你,不对乱发脾气35.永远陪在你身边,不离开你,永远不放弃你36.对你的爱会一直到生命的尽头,至死不愈37.我说的每一句话都要兑现,答应老婆的每一件事都要做到38.不让老婆孤单,晚上给老婆打电话,白天陪老婆玩,要一直在老婆的视线里39.我要为了老婆努力奋斗,拼搏,最终的目标是和你结婚40.认真听老婆说话,记得老婆的心愿和想法,特别是老婆在讲道理的时候41.有什么话就好好说出来,不憋在心里,不让老婆着急42.只为老婆唱情歌,你是我的唯一43.每天都要开开心心的过,不许胡闹,让老婆生气44.每个节日都要送老婆鲜花,情人节的'时候要一整天都和老婆在一起45.不随便交朋友,要让老婆多认识自己的朋友和生活圈子,让我们的距离越来越小46.不对老婆说谢谢,只对老婆说我爱你47.在老婆为难的时候,要挺身而出,不要让老婆难过48.不打你,不骂你,喜欢你就告诉你49.老婆忙的时候要等着老婆,老婆不忙的时候要陪着老婆50.以后不喝酒从此戒酒,至于烟以后也慢慢的戒掉,跟老婆在一起的时候必须得到老婆同意的时候才能喝酒给媳妇的保证书(10)娇妻在上:一个人在外面真的好冷,而且好不习惯,好在我还能隔着窗户看见你舒舒服服地睡着。昨天的事经过反省,我已经从脸面上到骨子里深深地意识到自己的错误。我现在已经把影片《河东狮吼》的那句你爱听的话倒背如流了,就等着你的心情好的时候,好好地背给你听呢,你还会给我机会吗?你说这是对你的不在乎,可是你知道吗,我天生就笨,更何况当时你的手捏得我的腿好痛......不管怎么说也还是我的不对。所以现在我就在纸上写一遍,以防当面接受你的检验的时候,又由于紧张、恐惧等原因漏了哪个字---从现在开始我只疼你一个,宠你,不会骗你,答应你的每一件事情我都会做到,对你讲的每一句话都是真话,不欺负你,不骂你,相信你,有人欺负你我会第一时间出来帮你,你开心的时候我会陪着你开心,你不开心我也会哄着你开心。永远觉得你最漂亮,做梦都会梦见你,在我的心里只会有你一个。老婆,这样行吗?其实就在你走进排球场,走进我的世界的那天开始,我就深深地爱上你了,虽然你任性甚至有点野蛮。和你交往以来,我可真的是伤痕累累。偶尔的乌青啊,脖子上的小牙印啊,或是脸上枣红色的唇印已经没什么可以大惊小怪的了,同事们每每上班的时候总是围在门口就是等着见我的伤痕,哪天没有伤痕,大家都觉得没什么乐趣了。其实你也是有温柔的时候的,统计来说一般是晚上十点后才有得见吧?这时的我才能静静地拥抱着你,双手托着你的脸蛋,然后是听着你说"拥抱着你很舒服"的话。你的拥抱却总是能让我的脸上流露出痴痴的微笑,这是爱情的一种病,我知道。但我希望我真能在这样美好的`回忆里一病不起。我想我的病有一天会越来越严重,由痴变呆,再变为傻,变为笨,到最后笨得爱你,宠你,受制于你......我相信我能做到。老婆,我爱你,没有限期......所以,今天,亲爱的,请你原谅我,好吗?不要再让我站在窗外看着你睡觉。谢谢你,老婆!给媳妇的保证书(11)娇妻在上:一个人在外面真的好冷,而且好不习惯,好在我还能隔着窗户看见你舒舒服服地睡着。昨天的事经过反省,我已经从脸面上到骨子里深深地意识到自己的错误。我现在已经把影片《河东狮吼》的那句你爱听的话倒背如流了,就等着你的心情好的时候,好好地背给你听呢,你还会给我机会吗?你说这是对你的不在乎,可是你知道吗,我天生就笨,更何况当时你的手捏得我的腿好痛......不管怎么说也还是我的不对。所以现在我就在纸上写一遍,以防当面接受你的检验的时候,又由于紧张、恐惧等原因漏了哪个字---从现在开始我只疼你一个,宠你,不会骗你,答应你的每一件事情我都会做到,对你讲的每一句话都是真话,不欺负你,不骂你,相信你,有人欺负你我会第一时间出来帮你,你开心的时候我会陪着你开心,你不开心我也会哄着你开心。永远觉得你最漂亮,做梦都会梦见你,在我的心里只会有你一个。老婆,这样行吗?其实就在你走进排球场,走进我的世界的那天开始,我就深深地爱上你了,虽然你任性甚至有点野蛮。和你交往以来,我可真的是伤痕累累。偶尔的乌青啊,脖子上的小牙印啊,或是脸上枣红色的唇印已经没什么可以大惊小怪的了,同事们每每上班的时候总是围在门口就是等着见我的伤痕,哪天没有伤痕,大家都觉得没什么乐趣了。其实你也是有温柔的时候的,统计来说一般是晚上十点后才有得见吧?这时的我才能静静地拥抱着你,双手托着你的脸蛋,然后是听着你说"拥抱着你很舒服"的话。你的拥抱却总是能让我的脸上流露出痴痴的微笑,这是爱情的一种病,我知道。但我希望我真能在这样美好的回忆里一病不起。我想我的病有一天会越来越严重,由痴变呆,再变为傻,变为笨,到最后笨得爱你,宠你,受制于你......我相信我能做到。老婆,我爱你,没有限期......所以,今天,亲爱的,请你原谅我,好吗?不要再让我站在窗外看着你睡觉。谢谢你,老婆!给媳妇的保证书(12)媳妇,这是我第一次给你写的为啥第一次就是保证书呢、唉媳妇今天的事对不起拉、希望能让媳妇开心嘻嘻、这是我自己检讨出来的如下1保证以后在也不抽烟了、在抽永远不理我。2保证以后不骗媳妇了、否则同上。3保证以后办什么事都要先考虑到媳妇的感受、嘻嘻还有办什么事情之前要先问过媳妇、媳妇同意才可以(很小很小的事情就不用了嘿嘿)4保证以后好好疼媳妇、不让媳妇生气。5保证以后不做不动脑袋的事请、凡事考虑一下后果。6保证以后做什么事都让着媳妇、只要媳妇开心、我还要比媳妇还开心、嘻嘻好像有点假哦、但是都是额的心里话耶7保证在你生气的时候绝不会离你而去、而是待在你身边陪你说话知道你开心为止8保证每天任何情况下手机二十四小时开机呼呼。不会让媳妇找不到我的。9保证以后绝对不出去鬼混了、别人来聊我、那也得请示媳妇10出去哪里玩去都要带着媳妇一起去、媳妇不让去、绝不私自出去玩、11最后保证你给我发短信的时候我保证不可以不回、除非实在没时间外否则一定回还有好多好多媳妇我就不一一写出来了哈、嘿嘿媳妇:以后这些我都会认真的做去、我们俩说过要一起走下去的、到结婚、生孩子(虽然没有说么但是这是我的心里话呀)此保证书即日起生效有效期至——————此保证书只对我额媳妇有效保证人:日期:20xx年XX月XX日给媳妇的保证书(13)由于本人以前比较坏,经常打架,瞒着媳妇儿做过坏事,惹媳妇儿生气,使媳妇儿为我但心,对我不信任~!在这里我向媳妇儿保证我以后做个乖乖爷们儿,特此保证以下几点:以后不打架或少打,少抽烟,不喝酒。要比以前更加关心.爱护.体贴媳妇儿。不做对不起媳妇儿的事,不管任何时候任何情况下都不能对不起媳妇儿。做到有福媳妇儿享,有难我当的夫妻制。不和媳妇儿吵架,就算打点小仗,小吵一下,我也要让着媳妇儿婆。媳妇儿生气跑了我要追,不追是小狗。不管去哪,都要和媳妇儿经常保持联系。任何时候都不能欺骗媳妇儿。(善意的谎言看情况而定)媳妇儿说的话一定要记得。我发誓这一辈子只爱媳妇儿你一个人,对媳妇儿你忠贞不渝,要不就惩罚我出门那啥我发誓一辈子都会好好爱你、照顾你、呵护着你,宠着你,请媳妇儿你一定要给我和你在一起一辈子的机会我发誓无论发生任何事情,不管谁对谁错,都不能做出对不起媳妇儿你的事情。给媳妇的保证书(14)媳妇儿,上次的事是我不好,让你看到伤心了,我心里也是相当的愧疚,我向媳妇儿保证,这样的事绝对不会出现下一次,如果出现的话我一定去买快豆腐拍死自己,了却媳妇儿心里的火气,如果在不行我就让你把我剁成肉酱炒着吃。媳妇儿,我是真的知道错了,你就原谅我这次。我保证不会再有这样的事发生了。另外还给媳妇儿准备了消气的礼物,至于是什么就不要跟他们说了,勉的.他们羡慕,朋友们请允许我这自私的表现,可是我爱我媳妇儿的,没有办法,如果想知道是什么的就多说几句好让我媳妇儿原谅我,我遍会告诉你们一绝招。哈哈,我的未来可就在你们手中了,你们可要对得起我啊!回去我请你们吃。对了差点忘了落款。保证人:浩浩保证日期:20__,12,11给媳妇的保证书(15)媳妇儿呐,那天的事,却实是我的错,可是我也不知情啊!但是说回来始终是出现在我的空间里,想说和我没有责任,那是绝对说不过去的,我太对不起媳妇儿你了,如果你同意的话我肯定去买快豆腐撞意表我对你的歉意,但我知道媳妇儿你肯定舍不得我这样的,但不管怎么着也的有个表示吧!于是我聪明伶俐的媳妇儿就为我想到了一最好的办法,就是写一保证书,我肯定是举双手双脚赞成了,所以在此写下保证书,让各位在此见证,因前面写了一保证书,后来经媳妇儿审批过后告诉我两字儿,重写,所以请各位给我多给力啊,让我媳妇儿原谅我。媳妇儿,上次的事是我不好,让你看到伤心了,我心里也是相当的愧疚,我向媳妇儿保证,这样的事绝对不会出现下一次,如果出现的话我一定去买快豆腐撞来了却媳妇儿心里的火气,如果在不行我就让你把我剁成肉酱炒着吃,媳妇儿,我是真的知道错了,你就原谅我这次,我保证不会再有这样的事发生了,另外还给媳妇儿准备了消气的礼物,至于是什么就不要跟他们说了,勉的他们羡慕,朋友们请允许我这自私的表现,可是我爱我媳妇儿的,没有办法,如果想知道是什么的就多说几句好让我媳妇儿原谅我,我遍会告诉你们一绝招。哈哈,我的未来可就在你们手中了,你们可要对得起我啊!回去我请你们吃,,对了差点忘了落款。保证人:浩浩保证日期:__,12,11给媳妇的保证书(16)我承诺,从今天开始,保证做到以下几点:一、对待老婆要像春天般温暖。1、坚决做到不打骂、不主动向老婆发脾气,不大声吆喝老婆,不给臭脸、冷脸老婆看。若犯此严重错误,必须主动取得老婆原谅,并罚做厅长两个月。2、坚决服从老婆大人的领导,一切事情以老婆马首是瞻,要主动汇报、商量,若商量不协同,最后都要以老婆的意见为主。若犯,罚面壁思过一小时。3、不得私设小金库,若被发现,全数交公,并罚洗厕所一周。二、对待老婆要像夏天般热情。1、要记得老婆的生日、结婚纪念日、情人节等有意义的节日,根据具体情况给予表示。2、要对老婆温柔、体贴,根据实际情况做到浪漫,最好能做到有情调。三、对待老婆要像秋天般朴实。1、心灵和肉体绝对忠诚于老婆一个,再漂亮的女人都是草,只有老婆是宝。2、不管任何情况任何时候任何地方,都不会喜欢任何年龄任何类型任何地域的其他女人。四、对待老婆要像冬天般冷静。1、老婆生气时要忍让,心情不好时要安慰,特别日子来时要会察言观色,适时送上热开水和贴心话。2、老婆的缺点要会欣赏,最好统统看成优点。3、要讲卫生爱干净,适当做些家务。以上四大点十小点是我自愿答应,并坚决执行,我将尽全力做到最好,努力给老婆创造好的生活条件,给老婆一辈子的爱,让老婆成为最幸福的女人。如果犯了以上任何一条,任凭老婆处置,绝无怨言。给媳妇的保证书(17)我,从今天开始,保证做到以下几点:一、对待老婆要像春天般温暖。1、坚决做到不打骂、不主动向老婆发脾气,不大声吆喝老婆,不给臭脸、冷脸老婆看。若犯此严重错误,必须主动取得老婆原谅,并罚做厅长两个月。2、坚决服从老婆大人的领导,一切事情以老婆马首是瞻,要主动汇报、商量,若商量不协同,最后都要以老婆的意见为主。若犯,罚面壁思过一小时。3、不得私设小金库,若被发现,全数交公,并罚洗厕所一周。二、对待老婆要像夏天般热情。1、要记得老婆的生日、结婚纪念日、情人节等有意义的节日,根据具体情况给予表示。2、要对老婆温柔、体贴,根据实际情况做到浪漫,能做到有情调。三、对待老婆要像秋天般朴实。1、心灵和肉体绝对忠诚于老婆一个,再漂亮的女人都是草,只有老婆是宝。2、不管任何情况任何时候任何地方,都不会喜欢任何年龄任何类型任何地域的其他女人。四、对待老婆要像冬天般冷静。1、老婆生气时要忍让,心情不好时要安慰,特别日子来时要会察言观色,适时送上热开水和贴心话。2、老婆的缺点要会欣赏,统统看成优点。3、要讲卫生爱干净,适当做些家务。以上四大点十小点是我自愿答应,并坚决执行,我将尽全力做到,努力给老婆创造好的生活条件,给老婆一辈子的爱,让老婆成为最幸福的女人。如果犯了以上任何一条,任凭老婆处置,绝无怨言。给媳妇的保证书(18)老公给媳妇的保证书关于老公给媳妇的保证书篇1媳妇这是我第一次给你写的为啥第一次就是保证书呢、唉媳妇今天的事对不起拉、希望能让媳妇开心嘻嘻、这是我自己检讨出来的如下1保证以后在也不抽烟了、在抽永远不理我。2保证以后不骗媳妇了、否则同上。3保证以后办什么事都要先考虑到媳妇的感受、嘻嘻还有办什么事情之前要先问过媳妇、媳妇同意才可以(很小很小的事情就不用了嘿嘿)4保证以后好好疼媳妇、不让媳妇生气。5保证以后不做不动脑袋的事请、凡事考虑一下后果。6保证以后做什么事都让着媳妇、只要媳妇开心、我还要比媳妇还开心、嘻嘻好像有点假哦、但是都是额的心里话耶7保证在你生气的时候绝不会离你而去、而是待在你身边陪你说话知道你开心为止8保证每天任何情况下手机二十四小时开机呼呼。不会让媳妇找不到我的。9保证以后绝对不出去鬼混了、别人来聊我、那也得请示媳妇10出去哪里玩去都要带着媳妇一起去、媳妇不让去、绝不私自出去玩、11最后保证你给我发短信的时候我保证不可以不回、除非实在没时间外否则一定回 还有好多好多媳妇我就不一一写出来了哈、嘿嘿媳妇:以后这些我都会认真的做去、我们俩说过要一起走下去的、到结婚、生孩子(虽然没有说么但是这是我的心里话呀)此保证书即日起生效有效期至——————此保证书只对我额媳妇有效保证人:xuexila日期:2017年XX月XX日关于老公给媳妇的保证书篇2本人以前纯能发熊,惹老婆生气,使老婆为我担心,对我不信任,在这里我向大家和老婆保证我以后做个好老公,保证我会做到以下几点:要比以前更加关心、爱护、体贴老婆。做任何事情都向老婆汇报。不做对不起老婆的事,不管任何时候任何情况下都不能对不起老婆。不和老婆吵架,就算吵架,我也要让着老婆。老婆生气了我会一直的哄老婆直到他开心为止。每天早上一醒先给老婆给老婆打电话。不管去哪,都要和老婆经常保持联系。老婆说的话一定用心记得。不会去怀疑老婆,一定要让老婆每天都要有个好心情。一定让老婆快乐的长大,会一直的觉得自己的老婆是最漂亮的。不打击老婆,老婆不喜欢的事不去勉强,不去骗老婆,不让老婆担心,以后会努力的工作,以后不会喝酒从此戒酒,至于烟以后也慢慢的戒掉,跟老婆在一起的时候必须得到老婆同意的时候喝酒。本人xx-x特此声明大家一起监督我让我做个好老公,我很爱xx-x,一辈子不会抛弃她放弃她,希望大家监督我。保证人:xuexila日期:2017年XX月XX日关于老公给媳妇的保证书篇3亲爱的老婆:不知道该叫你女朋友还是该叫你老婆,但是让你成为我的老婆是终级目标,所以称呼就用老婆吧。如果你不情愿就请你忍一忍啦,现在我也不知道你情不情愿!关于20**年7月3号晚上11点30左右发生的事情(事情的内容省略5000字)我真诚的向你道歉,并且希望能够得到老婆的原谅。事情发生的经过极其恶劣影响极坏,对老婆你造成了很大精神上的伤害。第二天,非但没有及时的和你沟通反而做出了最坏的决定,有一句话说的好:人在生气时做出的决定都不是决定,所以老婆你也没必要和我计较了。为了我们俩以后能够和睦共处,我向老婆保证上述的事情不会再发生,遇到事情我会冷静分析,分析完了我再做决定。以后我不会再对老婆做出带有人身攻击的行为,不但不做,我还要保证老婆的人身安全(做全职保镖得了)。还有一件事,也是为了我们和我们俩未来的孩子(考虑的远了,但是不得不考虑)的身心健康发展考虑,我要向老婆提出几点建议,也请老婆再三斟酌。建议如下:一:老婆不让我抽烟我知道是为了我好,也是想让我有一个好身体才能胜任一份好工作,这样才能保证我们的经济基础。但是,我抽烟并不是很多,而且在可控范围之内,不会对身体健康构成危害,而且我现在正在逐渐的降低抽烟的量,所以我建议老婆不要每次看见我抽烟就说我,频率降低一点。二:毕竟我刚刚工作,对于自己的`工作还不是很熟,工资暂时也不会很高。而且现在是刚出校园,哪里是该花的钱哪里是不需要花的钱我还不是很清楚,所以花了很多冤枉钱。过一段时间工作会好的,工资也会涨的,自己也会花钱的,所以老婆不用每个月都要叮嘱我要存钱。这个问题我自己也很注重的。三:当我们视频的时候,不需要每天都有讲不完的话,毕竟我们已经谈了很久,而且我们的工作不相同,我们也有自己的生活。所以当我们视频但不说话的时候抱怨一下也可以,但不要生气,毕竟生气对身体也不好,还会使人提前变老。四:没事的时候你也打打电话给我,毕竟在办公室里面接到老婆打来的电话也是会有成就感的。五:这一个建议可能会让你生气,但是我不得不说。无论是你的同事还是你的朋友和我的同事我的朋友,对于他们都不要妄加评论。保证人:xuexila日期:2017年XX月XX日给媳妇的保证书(19)老公要给老婆写一份婚姻保证书应该如写?下面是第一范文网小编为你整理的关于老公给媳妇的保证书,希望对你有用!关于老公给媳妇的保证书篇1媳妇这是我第一次给你写的为啥第一次就是保证书呢、唉媳妇今天的事对不起拉、希望能让媳妇开心嘻嘻、这是我自己检讨出来的如下1保证以后在也不抽烟了、在抽永远不理我。2保证以后不骗媳妇了、否则同上。3保证以后办什么事都要先考虑到媳妇的感受、嘻嘻还有办什么事情之前要先问过媳妇、媳妇同意才可以(很小很小的事情就不用了嘿嘿)4保证以后好好疼媳妇、不让媳妇生气。5保证以后不做不动脑袋的事请、凡事考虑一下后果。6保证以后做什么事都让着媳妇、只要媳妇开心、我还要比媳妇还开心、嘻嘻好像有点假哦、但是都是额的心里话耶7保证在你生气的时候绝不会离你而去、而是待在你身边陪你说话知道你开心为止8保证每天任何情况下手机二十四小时开机呼呼。不会让媳妇找不到我的。9保证以后绝对不出去鬼混了、别人来聊我、那也得请示媳妇10出去哪里玩去都要带着媳妇一起去、媳妇不让去、绝不私自出去玩、11最后保证你给我发短信的时候我保证不可以不回、除非实在没时间外否则一定回  还有好多好多媳妇我就不一一写出来了哈、嘿嘿媳妇:以后这些我都会认真的做去、我们俩说过要一起走下去的、到结婚、生孩子(虽然没有说么但是这是我的心里话呀)此保证书即日起生效有效期至——————此保证书只对我额媳妇有效保证人:日期:20xx年XX月XX日关于老公给媳妇的保证书篇2本人以前纯能发熊,惹老婆生气,使老婆为我担心,对我不信任,在这里我向大家和老婆保证我以后做个好老公,保证我会做到以下几点:要比以前更加关心、爱护、体贴老婆。做任何事情都向老婆汇报。不做对不起老婆的事,不管任何时候任何情况下都不能对不起老婆。不和老婆吵架,就算吵架,我也要让着老婆。老婆生气了我会一直的哄老婆直到他开心为止。每天早上一醒先给老婆给老婆打电话。不管去哪,都要和老婆经常保持联系。老婆说的话一定用心记得。不会去怀疑老婆,一定要让老婆每天都要有个好心情。一定让老婆快乐的长大,会一直的觉得自己的老婆是最漂亮的。不打击老婆,老婆不喜欢的事不去勉强,不去骗老婆,不让老婆担心,以后会努力的工作,以后不会喝酒从此戒酒,至于烟以后也慢慢的戒掉,跟老婆在一起的时候必须得到老婆同意的时候喝酒。本人-x特此声明大家一起监督我让我做个好老公,我很爱-x,一辈子不会抛弃她放弃她,希望大家监督我。保证人:日期:20xx年XX月XX日关于老公给媳妇的保证书篇3亲爱的老婆:不知道该叫你女朋友还是该叫你老婆,但是让你成为我的老婆是终级目标,所以称呼就用老婆吧。如果你不情愿就请你忍一忍啦,现在我也不知道你情不情愿!关于20xx年7月3号晚上11点30左右发生的事情(事情的内容省略5000字)我真诚的向你道歉,并且希望能够得到老婆的原谅。事情发生的经过极其恶劣影响极坏,对老婆你造成了很大精神上的伤害。第二天,非但没有及时的和你沟通反而做出了最坏的决定,有一句话说的好:人在生气时做出的决定都不是决定,所以老婆你也没必要和我计较了。为了我们俩以后能够和睦共处,我向老婆保证上述的事情不会再发生,遇到事情我会冷静分析,分析完了我再做决定。以后我不会再对老婆做出带有人身攻击的行为,不但不做,我还要保证老婆的人身安全(做全职保镖得了)。还有一件事,也是为了我们和我们俩未来的孩子(考虑的远了,但是不得不考虑)的身心健康发展考虑,我要向老婆提出几点建议,也请老婆再三斟酌。建议如下:一:老婆不让我抽烟我知道是为了我好,也是想让我有一个好身体才能胜任一份好工作,这样才能保证我们的经济基础。但是,我抽烟并不是很多,而且在可控范围之内,不会对身体健康构成危害,而且我现在正在逐渐的降低抽烟的量,所以我建议老婆不要每次看见我抽烟就说我,频率降低一点。二:毕竟我刚刚工作,对于自己的工作还不是很熟,工资暂时也不会很高。而且现在是刚出校园,哪里是该花的钱哪里是不需要花的钱我还不是很清楚,所以花了很多冤枉钱。过一段时间工作会好的,工资也会涨的,自己也会花钱的,所以老婆不用每个月都要叮嘱我要存钱。这个问题我自己也很注重的。三:当我们视频的时候,不需要每天都有讲不完的话,毕竟我们已经谈了很久,而且我们的工作不相同,我们也有自己的生活。所以当我们视频但不说话的时候抱怨一下也可以,但不要生气,毕竟生气对身体也不好,还会使人提前变老。四:没事的时候你也打打电话给我,毕竟在办公室里面接到老婆打来的电话也是会有成就感的。五:这一个建议可能会让你生气,但是我不得不说。无论是你的同事还是你的朋友和我的同事我的朋友,对于他们都不要妄加评论。保证人:日期:20xx年XX月XX日

1回答
2023-02-06

建房安全责任书范本(集锦4篇)

答:建房安全责任书范本(1)甲方:乙方:xxx村村民委员会为了认真贯彻执行安全第一、预防为主、综合治理的方针,做好农村农民建房安全管理工作,确保安全生产,经双方协商,就安全生产的责权、义务签定责任书如下:一、甲方:贯彻执行党和国家有关劳动保护、安全生产的方针、政策、法规、法令以及上级有关安全工作的指示和规定,把农村农民建房安全生产工作列为农村管理的主要内容之一。制定和健全本镇的安全生产规章制度,并检查执行情况。建立安全检查制度,对乙方的农民建房安全工作进行定期检查,检查中发现的安全隐患责令乙方认真整改,限期达到要求。开展经常性安全生产宣传教育。二、乙方:严格落实和执行镇政府对安全生产责任制的要求,行使监督管理职责。将建房安全生产工作列入本村的重要议事日程,要召开一次以上建房安全生产工作会议,研究防范重特大安全事故的工作。会议应当就相关问题作出决定,并形成会议纪录,会议形成的各项防范措施必须严格执行。将本村的建房安全生产工作,按照责任制的要求分解、落实到位,并定期检查、监督。建立健全本村建房安全生产工作责任制,确定相应的安全生产监督管理人员。负责监督本村村民建房施工过程中的各项安全生产措施是否齐备。负责本村村民建房施工单位的外来人口管理工作。监督建房户不得侵街占道,影响村庄的交通秩序,不得影响村里的环境卫生。监督建房户与承包商签订正式的协议书。监督按时发放工人工资,不得出现拖欠工资现象。督促承包商严格遵守食品卫生的有关法律法规,杜绝食物中毒现象的发生。负责本村村民翻建房屋申报审批后的各项管理工作。实施安全奖惩考核,把安全生产实绩作为村干部年终考核的内容。发生重特大安全事故时,迅速赶赴事故现场,组织抢救,并按规定的程序和时限上报事故及其调查处理情况。甲方:乙方:签字:签字:年月日建房安全责任书范本(2)甲方:姓名性别年龄民族电话住址:乙方:姓名性别年龄民族电话住址:甲方因孩子即将结婚需建新房,由于甲方原宅基地向阳度的原因须占用乙方公出路少许,现经甲乙双方商磋,达成以下建房协议。1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路:北米,南米,西米(详见后附示意图)。2、甲方同意给乙方带来的占用公出路出入不便一次性补偿金人民币圆整。3、甲乙双方同意,甲方建房占用乙方公出路部分所有权永远归属乙方、使用权永远归属甲方。4、甲乙双方同意,甲方建房占用乙方公出路部分,待甲方自行拆除后,一切权属归乙方,但乙方不得要求甲方拆除该建房。5、甲乙双方同意,甲方建房占用乙方公出路部分,如遇政府征用或规划等相关事项,房屋补偿归甲方,土地补偿归乙方。6、此协议电脑打印一式两份,甲乙各持一份,均有同等效果。7、此协议有不尽之处甲乙双方可另作补充。甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章)中人:(签字盖章)xx年月日-----------甲方:________________(姓名,身份证号码)乙方:________________(姓名,身份证号码)甲方拟建房屋一座,位置在___县__镇__村__组,由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本加工承揽合同。一、双方权利义务⒈甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度,乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。⒉乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验,负责施工建设并交付建房成果。当事人明确,双方不存在雇佣关系。⒊搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带,费用由乙方自理。⒋工期从_____年___月___日开始建设,工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的,可顺延工期。⒌乙方加强对其人员的安全教育,严格管理,遵守国家法律法规,安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责,与甲方无关。⒍乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。二、质量要求⒈乙方应当本着保质保量的原则,按照图纸施工,加强质量管理。⒉重要施工过程:如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。⒊甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。⒋房屋建成后一年内,甲方发现质量问题的,乙方必须进行免费维修。三、付款方式⒈工程款结算方式:以建房面积计算,每平方米人民币___元。⒉付款时间:第一次付款在施工开始后___天内,第二次付款在___,第三次付款在___,第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后____天内给付。四、违约责任⒈由于工程质量达不到要求的,乙方要进行修理、重作;造成损失的,由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的,乙方应承担违约金___元,并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。2、乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方根本违约,甲方有权解除本合同。乙方应承担违约金___建房安全责任书范本(3)做好农村农民建房安全管理工作,确保安全生产,防范于未然。下面是小编给大家带来的农村建房安全责任书范本,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!农村建房安全责任书范本(一)甲方:乙方:x村村民委员会为了认真贯彻执行安全第一、预防为主、综合治理的方针,做好农村农民建房安全管理工作,确保安全生产,经双方协商,就安全生产的责权、义务签定责任书如下:一、甲方:1.贯彻执行党和国家有关劳动保护、安全生产的方针、政策、法规、法令以及上级有关安全工作的指示和规定,把农村农民建房安全生产工作列为农村管理的主要内容之一。2.制定和健全本镇的安全生产规章制度,并检查执行情况。3.建立安全检查制度,对乙方的农民建房安全工作进行定期检查,检查中发现的安全隐患责令乙方认真整改,限期达到要求。4.开展经常性安全生产宣传教育。二、乙方:1.严格落实和执行镇政府对安全生产责任制的要求,行使监督管理职责。2.将建房安全生产工作列入本村的重要议事日程,要召开一次以上建房安全生产工作会议,研究防范重特大安全事故的工作。会议应当就相关问题作出决定,并形成会议纪录,会议形成的各项防范措施必须严格执行。3.将本村的建房安全生产工作,按照责任制的要求分解、落实到位,并定期检查、监督。4.建立健全本村建房安全生产工作责任制,确定相应的安全生产监督管理人员。5.负责监督本村村民建房施工过程中的各项安全生产措施是否齐备。6.负责本村村民建房施工单位的外来人口管理工作。7.监督建房户不得侵街占道,影响村庄的交通秩序,不得影响村里的环境卫生。8.监督建房户与承包商签订正式的协议书。9.监督按时发放工人工资,不得出现拖欠工资现象。10.督促承包商严格遵守食品卫生的有关法律法规,杜绝食物中毒现象的发生。11.负责本村村民翻建房屋申报审批后的各项管理工作。12.实施安全奖惩考核,把安全生产实绩作为村干部年终考核的内容。13.发生重特大安全事故时,迅速赶赴事故现场,组织抢救,并按规定的程序和时限上报事故及其调查处理情况。甲方:乙方:签字:签字:年月日农村建房安全责任书范本(二)甲方(协管方):村委会乙方(建房户):(身份证号)丙方(施工方):(身份证号:)为了进一步加强农村建房安全监督管理,确保农房建筑施工安全,使安全生产责任到人,措施到位,特签订施工安全责任书。一、按照分级负责、属地为主原则,甲方负责本行政村农村建房施工安全监督管理工作,强化村民建房安全宣传,提高村民建房户安全防范意识,切实消除建房安全事故的发生。乙方和丙方必须服从甲方的监督和管理。二、乙方和丙方必须严格按建房审批内容和有资质的设计单位提供的施工图纸施工,不得擅自更改,并采用合格建筑材料,不得偷工减料。丙方必须持有《建筑工匠执业资格证书》。三、乙方和丙方不得以雇工和帮工的形式,让未成年人和年老体弱者或带病者参与房屋拆除和建造等工作。乙方督促丙方施工人员必做好安全防护如安全帽、安全带等,不得酒后高空作业。四、施工用脚手架和升降机必须按建筑规范要求设立和操作,涉及人员通行地段必须安装安全防护网。五、施工用电须请供电部门专业电工安装接线并做到安全操作,提倡用电三级保护。六、不准在村庄道路上堆放建筑材料及安放施工机械等,施工现场要设置围栏、屏障等,防止非施工人员进入现场造成人员伤害。七、按谁用工、谁负责的原则,乙方、丙方是工程质量安全的第一责任人。乙方、丙方必须为雇佣施工人员购买人身意外伤害保险,保障其人身安全。八、甲方对乙方和丙方在建房过程中违规和违章行为,有权予以制止,并上报镇城建办视情节作出相应处理,对乙方和丙方不听制止而造成严重后果的,将追究法律责任。九、本责任书一式四份,甲、乙、丙三方各执一份,镇城建办存档一份。甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):丙方(签字盖章):20xx年月日农村建房安全责任书范本(三)甲方:XX市XX区建筑工程公司乙方:一,甲方提供给乙方拆迁的地址以及具体拆迁范围,确保乙方在施工范围内安全拆除。二,乙方必须自觉接受城管、市容等有关部门的管理,切实搞好房屋拆迁安全防范工作。乙方在施工中须持有房屋拆迁许可证,方可施工。三,乙方在施工前须制定相应的安全作业规程和施工方案,并采取有效的安全防范措施。现场四周必须设置连续、整齐、牢固的安全围挡,悬挂安全警示牌,拆除的技术人员要亲临现场组织指挥,严格按照安全、科学的规范进行操作。施工中如发生不安全事故必须由乙方全部负责。四,机械设备由乙方自行看管、保养,如发生机械设备丢失、损坏,与甲方无关。五,乙方在施工中必须确保周围的道路、水电(上空高压线)不断,排水不堵,做到安全施工。六,甲方监管、检查拆除操作中的安全生产,发现问题及时通知乙方纠正,否则甲方有权责令乙方停工。七,此安全协议书双方盖章当日生效。八,此安全协议书一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方:XX市XX区建筑工程公司负责人:乙方:负责人:农村建房安全责任书范本(四)甲方:姓名性别年龄民族电话住址:乙方:姓名性别年龄民族电话住址:甲方因孩子即将结婚需建新房,由于甲方原宅基地向阳度的原因须占用乙方公出路少许,现经甲乙双方商磋,达成以下建房协议。1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路:北米,南米,西米(详见后附示意图)。2、甲方同意给乙方带来的占用公出路出入不便一次性补偿金人民币圆整。3、甲乙双方同意,甲方建房占用乙方公出路部分所有权永远归属乙方、使用权永远归属甲方。4、甲乙双方同意,甲方建房占用乙方公出路部分,待甲方自行拆除后,一切权属归乙方,但乙方不得要求甲方拆除该建房。5、甲乙双方同意,甲方建房占用乙方公出路部分,如遇政府征用或规划等相关事项,房屋补偿归甲方,土地补偿归乙方。6、此协议电脑打印一式两份,甲乙各持一份,均有同等效果。7、此协议有不尽之处甲乙双方可另作补充。甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章)中人:(签字盖章)xx年月日-----------甲方:________________(姓名,身份证号码)乙方:________________(姓名,身份证号码)甲方拟建房屋一座,位置在___县__镇__村__组,由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本加工承揽合同。一、双方权利义务⒈甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度,乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。⒉乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验,负责施工建设并交付建房成果。当事人明确,双方不存在雇佣关系。⒊搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带,费用由乙方自理。⒋工期从_____年___月___日开始建设,工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的,可顺延工期。⒌乙方加强对其人员的安全教育,严格管理,遵守国家法律法规,安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责,与甲方无关。⒍乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。二、质量要求⒈乙方应当本着保质保量的原则,按照图纸施工,加强质量管理。⒉重要施工过程:如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。⒊甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。⒋房屋建成后一年内,甲方发现质量问题的,乙方必须进行免费维修。三、付款方式⒈工程款结算方式:以建房面积计算,每平方米人民币___元。⒉付款时间:第一次付款在施工开始后___天内,第二次付款在___,第三次付款在___,第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后____天内给付。四、违约责任⒈由于工程质量达不到要求的,乙方要进行修理、重作;造成损失的,由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的,乙方应承担违约金___元,并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。2、乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方根本违约,甲方有权解除本合同。乙方应承担违约金___农村建房安全责任书范本(五)甲方:村村委会乙方:(建房农户)丙方:(村镇建筑工匠)为了进一步加强农村建房安全生产监督管理,确保农房建筑质量和施工人身安全,使安全生产工作责任到人、措施到位,特签订施工安全责任书如下:一、甲方负责本行政村农村建房施工安全监督管理工作,乙方和丙方必须服从甲方的监督和管理。二、丙方必须持有《建筑工匠职业资格证书》,乙方和丙方必须严格按建房审批内容和有资质的设计单位提供的施工图纸施工,不得擅自更改,并采用合格的建筑材料。三、乙方和丙方不得以雇工和帮工的形式,让未成年人和年老体弱者参与房屋拆除和建造等工作。四、施工用脚手架和升降机必须按建筑规范要求设立和操作,涉及人员通行地段必须安装安全防护网;如遇台风、暴雨等恶劣天气,严禁一切施工,并做好加固和保护措施。五、施工用电必须请供电部门专业电工安装接线并做到安全操作,提倡用电三级保护。六、不准在村庄道路、人行道上堆放建筑材料及挖坑,石灰水池等必须设立防护设施。七、甲方对乙方和丙方在建房过程中对违规和违章行为有权予以制止,并上报镇城建办视情节作出相应处理,对乙方和丙方因不听制止而造成严重后果的,将追究法律责任。甲方:乙方:丙方:年月日建房安全责任书范本(4)做好农村农民建房安全管理工作,确保安全生产,接下来是小编为大家收集的农村建房安全责任书,供大家参考,希望可以帮助到大家。农村建房安全责任书范本(一)甲方:乙方:x村村民委员会为了认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,做好农村农民建房安全管理工作,确保安全生产,经双方协商,就安全生产的责权、义务签定责任书如下:一、甲方:1.贯彻执行党和国家有关劳动保护、安全生产的方针、政策、法规、法令以及上级有关安全工作的指示和规定,把农村农民建房安全生产工作列为农村管理的主要内容之一。2.制定和健全本镇的安全生产规章制度,并检查执行情况。3.建立安全检查制度,对乙方的农民建房安全工作进行定期检查,检查中发现的安全隐患责令乙方认真整改,限期达到要求。4.开展经常性安全生产宣传教育。二、乙方:1.严格落实和执行镇政府对安全生产责任制的要求,行使监督管理职责。2.将建房安全生产工作列入本村的重要议事日程,要召开一次以上建房安全生产工作会议,研究防范重特大安全事故的工作。会议应当就相关问题作出决定,并形成会议纪录,会议形成的各项防范措施必须严格执行。3.将本村的建房安全生产工作,按照责任制的要求分解、落实到位,并定期检查、监督。4.建立健全本村建房安全生产工作责任制,确定相应的安全生产监督管理人员。5.负责监督本村村民建房施工过程中的各项安全生产措施是否齐备。6.负责本村村民建房施工单位的外来人口管理工作。7.监督建房户不得侵街占道,影响村庄的交通秩序,不得影响村里的环境卫生。8.监督建房户与承包商签订正式的协议书。9.监督按时发放工人工资,不得出现拖欠工资现象。10.督促承包商严格遵守食品卫生的有关法律法规,杜绝食物中毒现象的发生。11.负责本村村民翻建房屋申报审批后的各项管理工作。12.实施安全奖惩考核,把安全生产实绩作为村干部年终考核的内容。13.发生重特大安全事故时,迅速赶赴事故现场,组织抢救,并按规定的程序和时限上报事故及其调查处理情况。甲方:乙方:签字:签字:年月日农村建房安全责任书范本(二)甲方(协管方):村委会乙方(建房户):(身份证号)丙方(施工方):(身份证号:)为了进一步加强农村建房安全监督管理,确保农房建筑施工安全,使安全生产责任到人,措施到位,特签订施工安全责任书。一、按照“分级负责、属地为主”原则,甲方负责本行政村农村建房施工安全监督管理工作,强化村民建房安全宣传,提高村民建房户安全防范意识,切实消除建房安全事故的发生。乙方和丙方必须服从甲方的监督和管理。二、乙方和丙方必须严格按建房审批内容和有资质的设计单位提供的施工图纸施工,不得擅自更改,并采用合格建筑材料,不得偷工减料。丙方必须持有《建筑工匠执业资格证书》。三、乙方和丙方不得以雇工和帮工的形式,让未成年人和年老体弱者或带病者参与房屋拆除和建造等工作。乙方督促丙方施工人员必做好安全防护如安全帽、安全带等,不得酒后高空作业。四、施工用脚手架和升降机必须按建筑规范要求设立和操作,涉及人员通行地段必须安装安全防护网。五、施工用电须请供电部门专业电工安装接线并做到安全操作,提倡用电三级保护。六、不准在村庄道路上堆放建筑材料及安放施工机械等,施工现场要设置围栏、屏障等,防止非施工人员进入现场造成人员伤害。七、按“谁用工、谁负责”的原则,乙方、丙方是工程质量安全的第一责任人。乙方、丙方必须为雇佣施工人员购买人身意外伤害保险,保障其人身安全。八、甲方对乙方和丙方在建房过程中违规和违章行为,有权予以制止,并上报镇城建办视情节作出相应处理,对乙方和丙方不听制止而造成严重后果的,将追究法律责任。九、本责任书一式四份,甲、乙、丙三方各执一份,镇城建办存档一份。甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):丙方(签字盖章):20xx年月日

1回答
2023-02-06

营销活动策划模板(汇集9篇)

答:营销活动策划模板(1)为迎接20__年春节的到来,弘扬传统节日的民俗魅力,展现__景区的活力,同时也为广大市民和游客营造一个欢乐吉祥的游览环境,异常策划了以“闹新春”为主题的活动。时间:20__年2月15日—1月21日(大年初一至初六)一、氛围布置:1、__:假山广场:花卉园艺摆放(“春节欢乐”字样造型)__内:__道路两边悬挂红色灯笼(串灯)2、船只:手摇船以大红灯笼作装饰;机动船以大灯笼剪纸窗花作装饰。二、活动资料:(一)敲锣打鼓辞旧岁狮舞成群迎新年表演地点:__广场表演时间:年初一上午:9:00—11:00表演方式:大年初一早上在__广场燃放鞭炮,随即进行舞狮。(二)金牛犇犇闹新春活动形式:卡通牛与游客互动。(工作人员穿上卡通牛的服装在整个__内走动,与游客互动)活动规模:8人活动时间:大年初一至初六每一天9:00—11:30,12:00—16:00(三)__河休闲游(即环城河一日游体验之旅)活动区域:环城河活动方式:环城河游,在__售票上船。船游环城河票价30元人。活动时间:初一至初六每一天9:30——16:30营销活动策划模板(2)在新春佳节即将到来之际,为延续并深化___文化活动内涵,给各位员工营造开心愉悦、压力释放、和谐竞争、团结协作的氛围,更进一步凝聚人心,增强团队向心力与执行力。本着因地制宜、简约欢快、隆重热烈、适度拓展的原则,特开展本次活动。现将活动有关事项通知如下:一、活动时间:拟定20__年1月23日午时14:30二、活动地点:6层会议室三、活动项目:姜太公钓鱼、敲锣打鼓贺新春、春种秋收(团队项目)、摸着石头过河(团队项目)、一反常态(团队项目)四、报名方法:1、春种秋收(团队项目)每个科室派4人(男、女不限)组成代表队参加。2、摸着石头过河(团队项目)每个科室派4人(男、女不限)组成代表队参加。注:如科室人员不够能够邀请其他科室人员参加。其他游艺项目不限制报名人数,在不影响工作情景下人人参加。五、活动项目规则与奖励办法1、姜太公钓鱼(单人单项)活动规则:参与者手持一根“鱼竿”,“鱼竿”由一根米长的木棍、一根1米长的细绳和一个牙签(牙签做鱼钩)组成。“鱼”是六个啤酒瓶,地上铺上报纸保护啤酒瓶,以免摔碎。要求参与者在1分钟的时间里使用“鱼竿”钓起啤酒瓶。奖励办法:此活动取用时最短、钓到“鱼”最多者。取一二三等奖,允许并列。其他参与者获得纪念奖。2、敲锣打鼓贺新春(单人单项)活动规则:将参与者的眼睛用布蒙上,原地转3圈,然后用木棍击中锣鼓者获胜,未击中者获得参与奖奖励办法:击中者获得优胜奖,未击中者获纪念奖。3、春种秋收(团队项目)活动规则:每队4人,距离32米,中间每隔8米放一个瓶子,开始前每队4人站成一路纵队在起跑线后。第一位运动员手拿4束鲜花,听到出发口令后,快速往前跑。快速将1束鲜花插在瓶子里,继续往前跑,重复上述动作。直到4束鲜花分别插在4个瓶子里,然后跑回到起点,击掌交接后第二位运动员快速前跑依次将4个瓶子里的4束鲜花取回跑回起点递给第三位运动员,第三位运动员将4束鲜花依次插到4个瓶子里跑回,击掌交接后下位运动员出发;如上述方法循环,至四位运动员全部完成。全部完成的用时最少的队伍获胜。瓶子不能倒地,如倒地须及时扶起,并计算犯规一次,加时3秒;鲜花必须插在瓶子里。如没插准、掉地上、须及时重插,且不能碰倒瓶子。奖励办法:本活动取团体一等奖。其他队伍发给纪念奖。4、摸着石头过河(团队项目)活动规则:每队4人,迎面接力,每道3块“石头”(木板长20cm宽10cm高5cm),赛距为15米,开赛前,参赛队员在各自赛道的起点线后,第一名队员手持一块石头,两脚分别站在起点线后的两块石头上。发令后,队员先将手中石头放置在前方适当位置,然后脚踩在前方石头上,再取回身后的石头并放置在前方适当位置,依次反复前进直至终点,以人过终点线后捡起终点线内的最终一块石头为完成,第二名队员同样方式回到,依次进行,直至4名队员全部完成即为该队成功。队员双脚须各踩在一块石头上才能去拾身后空出的石头,途中队员身体的任何部位均不得触及地面,单手、单脚触地一次加时2秒。如双手、双脚触地,即从该队员起跑处重来。奖惩规则:取用时最少的团队获得一等奖,其他队伍发给纪念奖。5、一反常态(团队项目)活动规则:每队派出来4名队员,排成一列,主持人念出口令或动作,相对应的每队成员做出相反的动作,动做错误的人直接出局淘汰,在1分钟的时间内,剩余人数最多的队伍获胜。例如:主持人说举右手,队员则举左手,说抬左脚,队员则抬右脚。奖励办法:该活动取一等奖。其他人员获得纪念奖。六、活动组织工作公司办工会负责比赛组织工作,各工会委员、工会组长负责各室人员报名。活动总负责:___1、姜太公钓鱼(单人单项)裁判员:__、__2、敲锣打鼓贺新春(单人单项)裁判员:韩光辉、王觊峥3、春种秋收(团队项目)裁判员:__、__4、摸着石头过河(团队项目)裁判员:__、__5、一反常态(团队项目)主持人、裁判员___、__营销活动策划模板(3)一、活动时间:20__年2月26-28日二、活动内容:1、购物赠汤圆:2月26日至28日一次性购物满68元(莒县、莒南店58元)即赠价值5元的思念汤圆1袋(500克),单张小票限赠两袋,日赠200袋,赠完为止。2、猜灯迷活动:2月16-21日在店内悬挂灯迷,猜中即可获得价值3元的精美礼品一份,每日准备灯迷200个,猜完为止。3、开学加油站:元宵节期间,离学生开学时间为期不远,各种学生学习用品、生活用品箱包类、文体类等惊爆价促销。学生服装、休闲类服装等冬装出清促销。广告促销赠品气球:颜色:红、粉、黄、兰、绿、紫、橙、金、黑、白。印上企业、商家的标志、图案、宣传用语、地址电话、庆贺文字等。以气球自身无可替代的亲和力及五彩缤纷、人见人爱且价格低廉的特色,作为一种新型经济实惠的广告载体,深受青睐、广告宣传效果极佳、信息反馈立竿见影。它适用于企业开业、房地产公司开盘、培训学校、广告宣传产品促销活动、节日、纪念日、庆典、展会、和婚宴生日等场合的装饰布置和赠送、另配套气球杆、帽。产品价格低廉,质量上乘,印刷精美,欢迎广大客户来人来电咨询。扔不掉的广告小汽球!它可以将您的广告商标和地址电话像长着翅膀飞进千家万户、穿街过巷、人人皆知!达到广而告之的效果!派发气球方案和地点:可根据客户指定地点投放赠送如市县级、地区、街道、公园、小区,车站,商场、超市、学校、医院等周边以人为方式投放或赠送给每个人。广告小汽球快餐店广告气球、西餐厅礼品气球、大酒店、饭店、宾馆广告气球、酒吧礼品气球、冷饮店礼品汽球、茶馆广告气球公园广告气球、儿童乐园广告气球、游乐场礼品气球、俱乐部广告气球、卡拉ok礼品气球。营销活动策划模板(4)前言:一年一度的春节即将来临,同时消费的高峰也将在年前十天左右,各个厂家都在积极应对,力求在春节再创佳绩,为20XX年的销售开一个好头,但如何去抓住春节这个大市场?同时超惠百货也迎来了五周年店庆之喜,为此,我们可以合二为一,但按原日期为13日的话,时间显得有些过于仓促,同时13号为星期二,也尚没到顾客全面动员筹备年货的高峰期,因此企划部特将下期活动日期安排从17日开始,至年初一26号,共10天,下期为元宵节/情人节合一档期(2月8日-2月15),本期活动策划如下:活动主题:5载辉煌,感恩回馈副题:贺新春,庆店庆,来者有惊喜!活动时间:20XX年1月17日-1月26日惊喜一:年三十,发红包,20XX元大红包等着你!(原元旦活动)活动内容:即日起-1月25日,凡一次性在本商场购物满18元的顾客可获抽奖券一张,专柜满36元送一张,依此类推,多买多送,并把副券投入抽奖箱内,本商场将在年三十晚(即1月25日晚)七点三十分在超惠大舞台进行抽奖,20XX元大红包等你拿.奖项设置:牛年最牛奖:1名奖超惠百货20XX元大红包一个!牛年大发奖:2名奖超惠百货888元大红包一个!牛年一路发:3名奖超惠百货168元大红包一个!牛年小发奖:88名奖超惠百货8元小红包一个!注:以上红包金额均为现金购物券,可在本商场超市区当现金使用.惊喜二、辉煌5周年,有买还有送!1月17日,凡一次性在本商场购物满28元以上者,均可凭电脑小票到一楼服务台免费领取“355ml”可乐一罐,单张小票限送一罐,小票另还可参加抽彩电活动!费用预估:350罐/天元=630元惊喜三、虎气冲天迎新年、贺年糖果任你抓活动时间:1月18日至1月25日(共8天)每天上午10:00至晚上20:00活动内容:凡在本商场超市区一次性购物满28元的顾客,凭单张电脑小票即可到本商场大门口的活动现场“免费抓糖果一把”。活动细则:1、限超市区购物者参与,专柜无效;2、单张电脑小票最多可抓三次;电脑小票当天有效,小票金额不可累计;3、抓取糖果时只能用一只手,用两只手所抓取的无效。采购部:负责散装糖果、饼干、果冻的筹备或联系供应商赞助。企划部:负责活动的宣传与监督及数量的预算。营运部:负责活动商品的调拨与发放。防损部:负责活动现场的秩序维持。预算:预计一天需120斤糖果,八天需960斤糖果,每斤4元左右_960斤=3840元左右惊喜四:出门恭喜又发财、吉祥利是到手来活动时间:1月26日(即大年初一)活动内容:凡光临本商场的前168名顾客,即可获得由本商场送出的“吉祥如意”大利是一封。大年初一商场门口两侧各站9名迎宾小姐迎宾,开门前放礼炮以示吉详,开门红利是由店长或其它高层领导亲自派发。企划部:负责活动的宣传与监督及数量的预算。财务部:负责提前做好现金调拨并把现金装入利是封,每封2元;防损部:负责活动现场的秩序维持和礼炮鸣放。预算:“吉祥如意”红包168个,企划部原已有。共168_2元=336元惊喜五:购物你若在超惠、红包拿到笑呵呵活动时间:1月26日至1月28日(年初一到年初三)每天上午10:00至晚上20:00活动内容:凡在本商场超市区一次性购物满28元以上的顾客,凭单张电脑小票即可到本商场大门口的活动现场“任意抓取红包”一个。单个红包最高金额可达88元,每天数量有限,抓完即止。活动细则:1、限超市区购物满28元以上者参与,专柜无效;2、单张小票限抓一次,限一个红包;3、电脑小票当天有效。企划部:负责活动的宣传与监督及数量的预算。财务部:负责提前做好现金调拨并把现金装入利是封,每封2元;防损部:负责活动现场的秩序维持。预算:预计900张红包(企划部已有利是封)其中1元的400张、2元的337张、5元的100张、10元的30张、15元的20张、20元的10张、88元的3张。营销活动策划模板(5)为了提高员工企业归属感,增强酒店员工凝聚力,鼓舞酒店员工士气,丰富员工业余生活,经酒店研究决定,于20__年1月20日举行第一届员工新春联欢会。一、主题:放飞梦想期望无限(活动前背景音乐“超越梦想汪正正”)二、活动时间:20__年1月20日14点(根据预订情景决定,时间二小时以内)三、活动地点:酒店四、参与对象:酒店全体人员五、活动主持人:_____________六、活动流程第1个环节:携手__风雨同程(背景音乐提议采用西安总经理年会背景音乐)本环节主要资料:展示酒店(可介绍酒店或酒店未来的发展方向)新春寄语(员工入场时投入已经准备好的抽奖箱中,每个员工为自我、家人、朋友或公司写下一句祝福,号码由行政部提前发放到员工手中,以便于最终抽奖,)公司高层致词(执行董事黄永中先生、总经理赵润森先生)大型歌舞节目一个介绍酒店的员工情景(20__年度酒店感动人物暨优秀员工事迹,提议参照感动中国的颁奖程序,有颁奖词、颁奖嘉宾及影像资料)第2个环节:感动时刻温情常在(背景音乐“感动韩红、不能没有你那英”)本环节主要资料:庆祝近期时间员工生日回顾酒店筹开军训培训影像资料节目两个第3个环节:青春无限梦想飞扬(背景音乐“想唱就唱”)本环节主要资料:春节style;衣食住行玩。节目三个互动游戏(团结协作型“因为有你,我的世界更精彩”)第4个环节:活力荡漾畅想明天(背景音乐“我相信”)本环节主要资料:传递欢乐心境(现场传动一支话筒,由主持人随意叫停,如话筒在谁手里,由他说出对酒店想要说的话,并参加现场抽奖,现场堆放数个气球,里面有不一样的奖品,也可能是惩罚等)放飞期望(抽奖,由现场的观众抽取6名幸运者,一等奖1名,二等2名,三等奖3名)七、活动准备工作:行政部:主要负责本次活动规划、预算、组织、协调各部门培训部:协助行政部完成本次活动,对活动整体策划、节目选定、化妆费、服装费等发生的相关活动费用报帐工作。工程部:活动当天14:00前完成音响灯光调试,2个无线麦克风、2个有线麦克风、2个麦克风架,负责活动现场背景音乐和员工节目音乐播放。餐饮部:负责活动当天14:00前场地布置完毕(绿色植物、彩带等)。营销活动策划模板(6)一、活动时间:20__年2月26-28日二、活动内容:1、购物赠汤圆:2月26日至28日一次性购物满68元(莒县、莒南店58元)即赠价值5元的思念汤圆1袋(500克),单张小票限赠两袋,日赠200袋,赠完为止。2、猜灯迷活动:2月16-21日在店内悬挂灯迷,猜中即可获得价值3元的精美礼品一份,每日准备灯迷200个,猜完为止。3、开学加油站:元宵节期间,离学生开学时间为期不远,各种学生学习用品、生活用品箱包类、文体类等惊爆价促销。学生服装、休闲类服装等冬装出清促销。广告促销赠品气球:颜色:红、粉、黄、兰、绿、紫、橙、金、黑、白。印上企业、商家的标志、图案、宣传用语、地址电话、庆贺文字等。以气球自身无可替代的亲和力及五彩缤纷、人见人爱且价格低廉的特色,作为一种新型经济实惠的广告载体,深受青睐、广告宣传效果极佳、信息反馈立竿见影。它适用于企业开业、房地产公司开盘、培训学校、广告宣传产品促销活动、节日、纪念日、庆典、展会、和婚宴生日等场合的装饰布置和赠送、另配套气球杆、帽。产品价格低廉,质量上乘,印刷精美,欢迎广大客户来人来电咨询。扔不掉的广告小汽球!它可以将您的广告商标和地址电话像长着翅膀飞进千家万户、穿街过巷、人人皆知!达到广而告之的效果!派发气球方案和地点:可根据客户指定地点投放赠送如市县级、地区、街道、公园、小区,车站,商场、超市、学校、医院等周边以人为方式投放或赠送给每个人。广告小汽球快餐店广告气球、西餐厅礼品气球、大酒店、饭店、宾馆广告气球、酒吧礼品气球、冷饮店礼品汽球、茶馆广告气球公园广告气球、儿童乐园广告气球、游乐场礼品气球、俱乐部广告气球、卡拉ok礼品气球。营销活动策划模板(7)春节活动方案一:满100送150(年货券)1、活动时间:20XX年_月_日——20XX年_月_日2、活动内容:活动期间,在某某商场累计购物满100元、购买童车满200元、购买照材类、小家电商品累计300元,可获得大家庭年货券150元;购买大家电类商品累计1000元,可获得某某商场年货券100元(超市、黄金、手机、裘皮等特殊商品除外)。3、年货券分配比例(全部为购物券):1)年货券:除黄金、手机、裘皮等特殊商品外,在某某商场均可使用。2)压岁券:限在初一至初七期间使用,除黄金、手机、裘皮等特殊商品外,在某某商场均可使用。3)元宵券:限在正月十五使用,除黄金、手机、裘皮等特殊商品外,在商场均可使用。4)烟酒糖茶券:仅限于烟、酒、糖、茶类商品。5)礼品券:仅限商场内使用。6)翡翠券:仅限商场及__珠宝宫使用(黄金、铂金除外)。4、赠券使用规则:1)赠券只适用于商场内,复印无效;2)赠券需对等消费或按比例收券;3)赠券不能兑换现金,现金部分不循环累计赠券;4)现金消费退货时,需将赠券或等值现金一并返还;5)赠券消费,在活动期间退货时,赠券与现金一并退还顾客;6)赠券消费,在活动过后退货时,只退还现金部分;7)赠券有效期:发券时间截止到__月__日,用券时间除压岁券和元宵券外均截止到__月__日;8)某某商场保留对此券使用的最终解释权。春节活动方案二:大家庭,大清仓,过大年1、活动时间:20XX年_月_日——20XX年_月_日2、春节活动方案:新春佳节即将到来,某某商场推出“大清仓,过大年”促销活动,活动期间某某商场服饰类应季商品清仓销售,知名品牌全场一折起。另附:为回报广大顾客对大家庭的支持,某某商场自此将在每年的春节前期和8月份与厂家联手推出两次大规模的应季商品清仓销售活动。清仓活动将以服装和鞋类商品为主,打出全年让利消费者。营销活动策划模板(8)一、活动构想:春节临近,将掀起一波新的销售热潮。为杜绝其他竞争对手抢占节前市场,商场将在各专柜打折的基础上,推出“满_减_”活动,以便公司整合推广,形成统一的宣传口径,提高活动对消费者的吸引力。二、活动主题:“金猴旺财喜迎春,折后买200减50”活动时间:__年1月-__年2月活动一览表:SP活动序号活动时间备注1折后买200减501/7-2/5在打折的基础上买200减50,根据业种差别可降低减让力度。PR活动1迎春纳福财神送红包1/29大年初一向顾客派发红包。2十五闹元宵,购物送年饭!2/12-13累积购物金额最高者可获得餐饮包席一桌。商品SP活动SP活动1:折后买200减50活动时间:1/7-2/5(30天)活动内容:1、凡于活动期间,在本商场一次性购满200元即可在交款时立即减去50元。2、减免现金以单张小票为准,即单张电脑小票满200元或超过200元都以200元计,每张小票不论金额只能减免50元。活动细则:1、商场内除特殊专柜及个别商品外,其余所有专柜均参加活动;不参加活动的特殊专柜及个别商品,将以“本专柜不参加活动”明示;2、顾客在交款时,直接按小票金额减免50元;3、满200元或200元以上的单张小票,不论金额多少一律只能减免50元,小票不能累积;4、收银员在收款后,在电脑小票上加盖“买200减50”印章,以便售后服务时核对;5、不参加活动专柜在销售小票上注明“不参加活动”印章,以便收银员正确收银。配合部门:1、营运部与供应商洽谈扣点事宜,原则上各专柜必须在打折的基础上减免50元,费用由供应商承担,可根据实际情况调整减免的力度,原则上公司不降扣点;并于1月4日下午6点前将参加活动及不参加活动的专柜的名单及数量报至企划部,便于宣传品制作;2、各楼层督导及收银主管对导购员及收银员进行活动细则培训,避免活动中顾客投诉;3、企划部对活动信息进行综合整合,便于活动的宣传包装。商品PR活动PR活动1:迎春纳福财神送红包活动时间:1/29活动内容:大年初一,凡持我商场积分卡购物的顾客,不论购物金额多少,都可获得我们送出的发财红包一个;红包数量有限,发完即止。活动细则:1、活动期间,凡到我商场积分卡购物的顾客,不论购物金额,可获红包一个,红包为20元现金券,共送出红包100份,先到先得,送完为止。2、顾客凭电脑小票到总台登记领取红包。配合部门:总台人员核对顾客的销售凭证后,回收电脑小票作为送红包的稽核凭据,并请顾客签字确认。PR活动2:十五闹元宵,购物送年饭!活动时间:2/12-2/13活动内容:活动期间,凡到我商场购物,即可参与此活动;两天内累计购物金额最高的顾客即可获得我商场赠送的元宵团年饭一桌。您可以带上您的亲朋好友,共享温馨的团聚时刻!活动细则:1、顾客凭2月12日及13日的电脑小票至一楼服务台登记购物金额,并留下电脑小票作为稽核凭证。2、顾客登记时,需留下姓名、身份证号等,获奖者凭身份证领奖。3、活动截止时间为20XX年2月13日下午四点,本商场将于20XX年2月13日下午五点以海报形式将获奖名单公布在商场大门口。4、获奖者可获得我商场送出的“团年饭免费卡”一张,凭卡至本商场三楼“桂林人”美食广场可享受免费“团年饭”一桌。配合部门:财务部与桂林人协商从我商场划帐,抵扣200元的包席费用。三、费用预算:1、活动费用:类型内容预计费用(元)备注SP折后买200减50供应商承担营运部根据专柜情况调整扣减力度,公司原则上不降扣点PR1、迎春纳福,财神送红包20XX现金券2、十五闹元宵,购物送年饭!200小计2,200其中现金券20XX2、美陈费用:项目规格内容数量费用(元)门头(写真KT板)春节、元宵、情人节2620门柱(写真)春节活动6510大看板(喷绘)春节活动1380小看板(喷绘)元宵、情人节180电梯挡板(写真KT板)春节、元宵、情人节2175一楼吊挂(写真KT板)春节活动6260活动标识(写真KT板)专柜张贴(菱形)120XX00不可预计费用1000小计4,0253、媒体费用:内容尺寸面积单价折扣数量折后价短信10000600电视广告新闻60分5-7天3000元小计3,600元活动费用:2,200元美陈费用:4,025元媒体费用:3,600元一至二月份促销活动费用总计:9,825元(其中现金券2,000元)备注:两个月费用9,825元,含春节、元宵、情人节三大节日促销及包装费用。营销活动策划模板(9)关于营销活动的策划方案模板为了确保事情或工作科学有序进行,常常需要提前制定一份优秀的方案,方案可以对一个行动明确一个大概的方向。那么你有了解过方案吗?以下是小编帮大家整理的关于营销活动的策划方案模板,仅供参考,欢迎大家阅读。一、目标市场分析为了促进该大酒店五一期间的消费,我们对酒店现有消费群体和涉县地区大众消费形式进行了分析,通过分析发现:酒店现有消费群体基本为团体、商务和公款消费,而该部分消费者五一期间基本放假休息,若不能有效拉动涉县大众消费群体来酒店消费,酒店五一期间消费状况将不容乐观。但涉县其他消费行业继春节之后在五一前后将会出现前半年的消费高潮,这些行业包括:电信、家电、婚纱摄影、家具、珠宝、手机通讯、保险等大众消费行业。而这些行业中的中高端消费群体也正是酒店的目标消费群体。酒店成立一年来,基本未对该地区中高端大众消费群进行过有效的`营销宣传。如果针对这类消费群去做广告宣传,则存在受众群体分散,宣传范围广,宣传工程复杂,宣传成本过高等问题。但该地区内已成熟的许多大众消费行业中,已经拥有自己的销售网络和一大批固定中高端顾客。如何能利用这些大众消费行业的销售网络、销售信誉以及中高端客户资源,来提升XX大酒店自身的品牌形象以及销售业绩,在五一黄金周和今后成功地拉动该地区中高端大众消费层到XX大酒店来消费;同时借此机会,实现该酒店与其他消费行业强强联手,共同打造中高端消费市场;也为进一步确立XX大酒店在涉县引领中高端消费的市场地位奠定基础,是本策划案的关键和目的所在。二、策划思路为了建造该地区中高端消费群体的商圈,实现XXX大酒店拉动该地区中高端散客消费群到酒店消费的目的,本策划案主要从以下几个方面考虑:(一)借势营销《兵法》有云:“善战者,求之于势,不责于人,故能择人而势。”借势就是随时关注和把握身边的资源和事件,从中联系产品和企业,及时发掘和发现提升产品和品牌的每一次机遇,及时抓住与我有用的机遇,借“势”而上,达到推广产品和提升企业的目的。本案主要借两方面的势:一是借商家之势。即借该地区已成熟的一些消费行业中优秀商家的势,来更直接,更有针对性地面对该地区中高端消费者进行营销宣传。利用这些优秀商家在市场上已树立的品牌形象、消费信誉和固定客户群,直接提高__大酒店在该地区中高端消费群心目中的地位。二是借五一之势。即在借助其他行业优秀商家之势的同时,还要借助五一消费黄金周的大势。虽然五一消费黄金周对该地区酒店业并非真正的黄金周,但是对其它消费行业可谓是真正的消费黄金周。我们要借助这个消费黄金周的消费之势来吸引更多的消费者到XX来消费,同时借此机会宣传XX。(二)引导消费五一消费黄金周里,人们有着大量的消费需求,如:家电、婚纱摄影、家具、珠宝业等等,如果在XX大酒店消费后,可以同时得到在这些行业的优秀商家给与的在市场上无法得到的折扣优惠,那么,就有很大的可能拉动这部分消费者到酒店来消费。(三)满足消费五一黄金周里,顾客来XXX大酒店消费,不仅可以享受到酒店促销活动的各种优惠,同时,还能得到该地区其它消费行业里优秀商家推出的优惠活动和消费折扣。让顾客有一种“来XX消费能享受多家优惠”的实惠感。

1回答
2023-02-06
点击加载更多
1 2 3 4 5 6
跳转至
1 2 3 4 5 6 7 8

提问